【实用】装修合同模板汇编八篇
在人们愈发重视契约的社会中，合同起到的作用越来越大，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编精心整理的装修合同8篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
装修合同 篇1
甲方：
乙方：
经甲乙双方共同协商，甲方将沅江市沅田路175号门面及二三楼所有木工装修包工给乙方。
一、所有木工装修工资为捌仟伍佰元整（￥：8500）。装修在十五天内完工（从20xx年8月24日至20xx年9月8日止）。
二、装修项目
宾馆所有木工装修（室内全部装修）。
三、施工质量按甲方协商时的要求，乙方应保质保量。
四、工程期间一切安全事故与甲方无关，甲方不给予任何补偿。
五、付款方式：在工程装修期间，甲方在开工十天之内付给乙方叁万元生活费。剩余部分在甲方宾馆开业十天之内一次性全部付清。
此合同一式二份，甲乙双方各执一份。双方签字生效。
甲方
乙方
年 月日
装修合同 篇2
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
为了加强小区环境管理工作，规范装修垃圾的清运，给业户营造一个洁净、舒适的生活、工作环境，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上，就乙方清运甲方物业管理区域内装修垃圾事宜，特签订此合同：
一、委托范围及内容：
甲方委托乙方为 小区内业主二次装修产生的所有建筑垃圾清运承包商，并按政府相关规定妥善清运处理建筑垃圾。
二、委托期限：
本合同有效期为 年，从 年 月 日至 年 月 日止。
三、清运频次及时间
1、清运频次：根据甲方通知；
2、清运时间：接到甲方通知的24小时内清理完毕。
四、委托方式
乙方采取全承包的方式为甲方提供服务。
五、费用及付款方式
1、费用：
装修垃圾清运费为￥ 元/车（汽车运载量为吨）计算。
2、结算方式：乙方每月 日出具正规税务发票给甲方，甲方收到发票后的十个工作日内以现金、支票或者转账方式支付。
六、甲方的.权利和义务
1、合同期间，在乙方无违约的前提下，甲方确保本合同下的装修垃圾由乙方清运。
2、甲方有权监督检查乙方的装修垃圾清运质量。有权对乙方现场清运过程中出现的“落渣、漏渣、不满车”等不符合装修垃圾清运质量的现象要求立即整改。
3、甲方的装修垃圾一律投放到固定位置。
4、甲方在能力所及范围内尽可能为乙方从事人员管理及服务工作提供便利条件。
5、甲方如遇检查等特殊情况，可要求乙方3小时内清运装修垃圾，乙方必须安排人员到场清理。
七、乙方的权利和义务
1、合同期间，乙方须无条件的接受甲方的监督检查和整改要求，如因违反城市管理规定倾倒，而被政府机关处罚的，由乙方自行负责。
2、乙方须按本合同要求，保质保量完成甲方委托的装修垃圾清运工作，应做到接到甲方通知的24小时内清理将装修垃圾清理完毕。
3、乙方清运出现“落渣、漏渣” 现象时，须及时将现场处理干净。
4、乙方在清运过程中有损坏公共设施设备的，乙方负责照价赔偿。
5、乙方如遇特殊原因未能过来清运装修垃圾的，应及时书面通知甲方主管人员，告知延迟清运，但最多不得延迟一天。
6、乙方应指派专人检查、督促甲方现场的装修垃圾清运情况，及时收集甲方的反馈意见。
7、乙方在垃圾清运工作时应做到安全、有序，自觉遵守甲方的人员和车辆出入管理制度。
8、乙方人员在装修垃圾清运工作时，发生伤亡等安全事故，其一切责任由乙方自负，甲方不承担任何责任。
八、争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、通过协商、调解解决或者协商调解不成时，双方可选择向仲裁机构申请仲裁或向甲方所在地人民法院起诉。
九、其它
本合同自甲、乙双方代表人签字并加盖公章后生效。本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
甲方：乙方：
代表人签字：代表人签字：
联系电话： 联系电话：
日期： 日期：
装修合同 篇3
甲方（发包方）：
公司地址：
联系电话： 联系人：
乙方（承包方）：
营业地址：
联系电话：
法定代表人或工程负责人：
邮编：
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，结合本装饰工程的具体情况，经双方协商一致，达成以下协议。
第一条装饰工程概况
一、装饰工程地点位于：
二、装饰工程的承包范围和内容：室内装修工程设计；室内装修工程；室内上下水工程；室内强弱电工程；
1. 装修面积：
2. 装饰装修的项目、方式、规格及质量要求以双方确定的方案及报价单为准。工进度的；
第二条
一、本装饰工程的合同价款暂时依据甲方投资为人民币 元整（￥ ）。其中：
二、如遇下列情况，经甲、乙双方共同协商，合同总价款可做相应调整：
1. 合同总价款内经双方确认的暂估价发生变化的；
2. 合同工期内，因政策性调整而引起材料价款发生变化的.；
3. 因装饰设计变更而引起工程价款变化的；
4. 发包方增加新的装饰施工内容的；
5.其它；
6. 价款调整时，甲、乙方应签订洽商单。
第三条工程价款的支付
1. 交定金500元。
2.定金在第一次交款中以双倍形式返还。即：（交500元返1000元）
一、甲在本合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方中的任何一方可以向合同仲裁部门申请仲裁，或直接向人民法院起诉。
1. 20xx年 月日，甲方到公司看方案及方案预算。
第四条 、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方签字：乙方签字：
年 月 日 年 月 日
装修合同 篇4
委托方（甲方）____________
承接方（乙方）____________
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条：工程概况
1. 工程地址：____________.
2. 居室规格：房型，总计施工面积 平方米。
3. 施工内容：详见本合同附件（一）《家庭装潢施工内容单》和施工图。
4. 委托方式：包工包料大包干交钥匙工程。
5.开工日期：20___年___月___日，竣工日期20___年___月___日，工程总天数：______天。
第二条：工程价款
工程价款（金额大写），详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。
第三条：质量要求
1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
2. 工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。
3. 施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
4. 凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。
第四条：材料供应
1. 乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
3. 甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
第五条：付款方式
1. 合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%；当工期进度过半（20xx年5月25日），甲方即第二次付施工工费的40%.剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。（注：施工工费包括人工费）
甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。
第六条：工程工期
1. 如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方。
2. 由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3. 在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。
第七条：其他事项
1. 甲方责任
1 ）必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。
2 ）二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。
2. 乙方责任
1 ）指派一名工作人员为乙方代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。
2 ）负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。
第八条：违约责任
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的`实际损失超过违约金的，应进行补偿。
第九条：争议解决
本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。
第十条：合同的变更和终止
1. 合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。
2. 施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
第十一条：合同生效
1. 本合同双方盖章，签字后生效。
2 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方（签字）：_________
乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________
委托代理人（签字）：_________
签订地点：_________
签订地点：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
装修合同 篇5
甲方：**物业管理有限公司
地址：_________电话：______________
乙方：______________________________
现住址：______________电话：____________
身份证号（个人情况）： ___________
根据《合同法》等法律法规的规定，甲乙双方就乙方负责甲方管理服务小区垃圾清运事宜达成如下协议：
一、清运地点
乙方负责甲方管理服务的_______小区的生活垃圾和装修垃圾清运工作。
二、清运时间及标准
清运时间：每日早_____开始至晚_______结束。
清运标准：所有垃圾日产日清，保证垃圾容器的干净，沿途不洒漏垃圾。
三、协议期限
本协议有效期为___年，自_ ___年___月 日始至__ __年___月___日止。协议期满前一个月，任何一方可向对方提出续约申请，经双方协商一致后，可签订新的.合作协议。
四、甲乙双方的权利义务
1、甲方负责将生活垃圾装进垃圾桶，装修垃圾存放在指定地点，乙方自垃圾桶或指定存放地点将垃圾运往小区以外。
2、乙方在清运垃圾时，应当穿着干净、整齐，不得有碍小区观瞻。
3、乙方应遵守甲方的有关管理规定，服从甲方工作人员的管理。甲方有权对乙方的工作水平做出评估。
4、、乙方在清运垃圾时不得影响业主正常休息和生活，保证不扰民，不与业主发生冲突。
5、乙方在清运过程中不得破坏小区公共设施、设备，不得毁损小区公共财物，不得破坏小区绿地，如有损坏乙方应当照价赔偿。
五、甲乙双方选择下列第______种清运及付费时间
1、清运费为_____元/车，每车装载量不得低于______吨，每清运一车，经甲方签字确认后有效；
2、甲方每月支付乙方垃圾清运费______元，共_____个月，共计____元，大写人民币________元整。
费用支付时间为：__________________。
六、违约责任
1、涉及到垃圾清运、处理等事宜，由乙方负责与相关管理部门协调解决，由此产生的垃圾处理费用及其他费用已包含在垃圾清运费中。如乙方未能办理有关手续造成甲方垃圾无法清运的，甲方有权解除本协议，乙方支付甲方违约金_____元。
2、乙方在协议有效期内，若在清运过程中引起业主三次以上投诉，甲方有权拒付清运费并解除本协议，乙方支付甲方违约金_____元。
七、争议解决方式
本协议履行过程中如发生争议双方应协商解决，协商不成的，向合同签订地人民法院提起诉讼。（协议签订地：天津市南开区创业环保大厦）
八、其他
本协议一式四份，甲方三份，乙方一份，具有同等法律效力，双方盖章后生效。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
代表人： 代表人：
年 月 日 年 月 日
装修合同 篇6
业主地址：XX市XX区XX小区XX号楼XX房 (以下简称甲方) 施工方单位名称：XXXX装饰有限公司___（以下简称乙方）
甲乙双方于20xx年XX月XX日签订的住宅室内装修合同未尽事宜，经双方协商，订立本合同补充协议。
1.为了避免因住宅室内装修工程质量问题对甲方造成损失，乙方需按约定对甲方住宅室内装修工程质量进行保修，出具住宅室内装修质量保修书，整体装修工程（包括厨房、卫生间防渗漏）按合同约定保修期为XX年，自竣工之日起计算。
2.保修期内，因住宅室内装修工程质量问题引起的地板砖、墙砖空鼓或脱落,厨房、卫生间渗漏水，管道堵塞，水管漏水、电线、电路漏电等故障，引起甲方财产损失的，由乙方负责修复及赔偿经济损失。因装修工程质量问题而导致甲方报修的.，乙方应在接到甲方报修电话后，48小时内到达现场并提出解决方案，如乙方未能在48小时内提出解决方案，由甲方自行解决的，甲方支出的所有维修费用均由乙方负责承担。
3.甲乙双方发生争议应尽量协商解决，协商不成，可以依法申请仲裁或者向人民法院起诉。
4．本补充协议与《住宅室内装修合同》具有同等法律效力，如装修合同中与本协议内容冲突之处，以本协议为准。
甲 方：乙 方：
日 期：日 期：
装修合同 篇7
发包人： 承包人：
住所： 住所：
委托代理人： 营业执照号：
电话： 法定代表人： 电话：
BP机号： 委托代理人： 电话：
本工程设计人： 电话：
施工队负责人： 电话：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律，法规的规定，结合居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等，自愿，协商一致的基础上，就发包人的装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
第一条 工程概况
1.1 工程地点：___________________.
1.2 工程内容及做法（详见附表）。
1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第___种承包方式。
（1）承包人包工，包料（详见附表）；
（2）承包人包工，部分包料，发包人提供部分材料（详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表。附表5:承包人提供装饰装修材料明细表）；
（3）承包人包工，发包人包料（详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表）。
1.4 工程期限____天，开工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。
1.5 合同价款：本合同工程造价为（大写）：____________元（详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单）。
第二条 工程监理
若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名，单位，联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条 施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供：
（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人，承包人各一份（详见附表）；
（2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人，承包人各一份（详见附表），设计费（大写）______元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。
第四条 发包人义务
4.1 开工前____天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具，陈设或将室内不易搬动的家具，陈设归堆，遮盖，以不影响施工为原则；
4.2 提供施工期间的水源，电源；
4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系；
4.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的.非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；
4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；
4.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场，竣工验收。
第五条 承包人义务
5.1 施工中严格执行安全施工操作规范，防火规定，施工规范及质量标准，按期保质完成工程；
5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；
5.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上，下水管道的畅通；
5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第六条 工程变更
工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表）。
第七条 材料的提供
7.1 由发包人提供的材料，设备（详见附表），发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；
7.2 由承包人提供的材料，设备（详见附表），承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。
第八条 工期延误
8.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：
（1）工程量变化和设计变更；
（2）不可抗力；
（3）发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料，设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。
8.3 发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。
第九条 质量标准
双方约定本工程施工质量标准：___________________________________________.
施工过程中双方对工程质量发生争议，由_________部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第十条 工程验收和保修
10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：
（1）_________________________;
（2）_________________________;
（3）_________________________.
承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单（见附表）。
10.2 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单（见附表）。在工程款结清后，办理移交手续（详见附表）
10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____月。验收合格签字后，填写工程保修单（见附表）。
第十一条 工程款支付方式
11.1 双方约定按以下第____种方式支付工程款：
（1）合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：
工程进度过半指：________________________________________.
（2）其他支付方式：_______________________________________.
11.2 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单 （见附表）并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
11.3 工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。
第十二条 违约责任
12.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律，法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
12.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
12.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
12.4 发包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付违约金____元。
12.5 由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。
12.6 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金____元。
第十三条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：
（一）提交________仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院提起诉讼。
第十四条 几项具体规定
14.1 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用（大写）________元（此费用不在工程价款内）。
14.2 施工期间，发包人将外屋钥匙____把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁____把，由承包人当场负责安装交付使用。
14.3 施工期间，承包人每天的工作时间为：上午____点___分至___点___分；下午___点___分至___点___分。
第十五条 其他约定事项：_______.
第十六条 附则
16.1 本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
16.2 本合同签订后工程不得转包。
16.3 本合同一式____份，双方各执____份，____________部门____份。
16.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
合同附件：
发包人（签字）： 承包人（盖章）：
法定代表人：
委托代理人：
年 月 日 年 月 日
装修合同 篇8
甲方：
乙方：
甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目，确定乙方为施工安装单位，根据《中华人民共和国合同法》，双方本着互惠互利的原则，经多次洽商，达成如下合同：
1.1工程概况：
本工程主要包括系统计算机机房装修、机房设备的提供安装调试、及其工程。
1.2项目名称：
1.3承包范围
系统工程设计、施工、及设备材料供应。
1.4 施工地点
1.5本合同遵循的技术规格和标准及优先原则：
1.6质量合保证
乙方须承诺，本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购，并须获得甲方的认可和支持，以确保本工程符合以上标准。
甲乙双方的责任
2.1 甲方的责任：
1) 负责协调施工现场各工种间的配合。
2) 负责对工程施工进度及质量进行检查、监督，发现问题及时提出并通知乙方及时纠正.
3) 向乙方提供满足施工用水，电及相应的办公条件及堆放材料的库房。
4) 对乙方提供的各种技术文件，资料保密，不以任何形式扩散给第三者。
2.2 乙方的责任：
1) 负责本系统工程施工图纸设计。
2) 负责按合同规定施工，确保工程进度，按照甲施要求完成各项工作。
3) 负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工，确保工程质量。
4) 负责成品交验前的保护，保养。
5) 做好施工记录、隐蔽工程记录，并汇集施工技术资料。
6) 负责办理有关手续，并确保系统按期验收使用。
7) 负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。
8) 乙方进场施工人员必须服从甲方的统一管理，如违反甲方管理制度，视情节予以处罚直至清退出场。
9) 做好施工组织管理，保持现场清洁，器材堆放整齐并及时清理现场垃圾，做到文明施工。
10) 做好现场人员的安全培训工作，现场施工严格遵守甲方及地方安全部门的多项管理制度，乙方发生的一切安全事故均由乙方自行负责。
材料及设备
3.1 材料及设备到达目的地为工地现场。
3.2 装修材料10天内交货，设备7天交货。本项目施工时间为30个工作日;
3.3 所有材料均由乙方组织采购，甲方须提供一封闭场所供乙方保管材料使用。
3.4 材料、设备除甲方另有书面变更要求外，均须按投标报价中所列产品型号、产地进行采购。
合同价款
合同总价为：
计人民币： 元 整
合同总价包括附件的设备清单所列设备、系统的安装调试及其运保费、税金等所有的相关费用。
付款方式
5.1 合同签定后一周内，甲方需向乙方支付合同总价的30%作为备料款，计人民币 元整。
5.2 乙方工程施工完毕，验收合格, 正常使用后，甲方支付至所有款项90%的竣工款，乙方工程价款计人民币： (以最后决算为实际价格)。剩余10%作为质保金，工程验收1年付清。
5.3 甲方支付给乙方的工程款项，乙方必须开具有效的正式的工程安装发票，给甲方入帐。
工期
6.1 本合同甲乙双方签定之日起，乙方即开始进行施工准备工作。
6.2 根据甲方的`施工进度安排施工工作。______年____月____日开始施工。
6.3乙方的施工计划安排需经甲方书面确认后方可执行;甲方原因造成的停工及工期延误，乙方必须当日向甲方提出书面报告以供审批;甲方须在48小时内予以书面答复，若逾期不予答复，则表示甲方同意乙方的报告。
设计变更
甲方因变更设计时，应书面通知乙方;乙方按规定需变更时，应由甲方签证，竣工时按工程量增减的签证进行调整和结算，未经甲方代表确认的变更无效，不可作为结算依据。
工程验收
8.1工程完成后，乙方提交工程竣工报告，七日内由甲、乙双方对工程进行验收。
8.2 工程验收时，乙方应向甲方提供本系统全套工程设计、施工文件及图纸，并提供全套电子管理文档。
8.3 按国家和地方当局的相关施工规范，验收规范和标准作为验收依据。
8.4 甲方需在三日日内验收完毕，并在验收报告单据上签字盖章。
8.5 若经确定为不合格工程，则乙方应及时修正，并直至工程验收合格。
保证及处罚
9.1 乙方保证本系统中所使用的所有产品免受第三方提出关于侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。
9.2 乙方保证本系统的设计、施工、验收、开通、正常使用。
9.3 乙方保证按照甲方施工进度安排完成各项工作，如逾期，每天按工程款的0.1%支付违约金。
9.4 乙方保证在本系统保修内提供4小时快速响应，24小时内现场服务。
9.5 乙方提供综合布线线路15年质量保证，质保期从工程验收合格后开始计算;网络设备及他1年质量保证，质保期从设备验收合格后开始计算。质保期内，乙方负责设备非人为损坏的免费维修、更换(详见产质保规定)，保障产品的正常使用。整个系统乙方提供2年免费维护。
9.6 凡购买乙方销售的产品设备，自验收
合格之日起(一年)内如非人为因素引起的故障，经检验属实可免费更换、维修，但下列情况不属保修范围。
1 不正确操作，造成产品损坏：
2 自行拆卸，标贴损坏，日期涂改，产品人为损坏，进水，变形，受潮，自然灾害，雷击等。质保期后乙方提供维修服务，修理所需交通费及更换零配件费用由甲方承担。
9.7 如在接入弱电系统工程中因使用甲方已有的线路与设备而有故障的,由甲方负责。
仲裁与诉讼
10.1 执行合同过程中甲乙双方发生争议的问题，均应通过双方友好协商解决，协商不能解决的争端，提交甲方所在地法院诉讼解决。
10.2 除另有裁决外，仲裁费与诉讼费由诉讼方承担
10.3 在仲裁与诉讼期间，除正在仲裁与诉讼部分外，合同其它部分继续执行。
其它
本合同附件及乙方投标书与合同正本具有同等法律效力。 本合同一式两份，甲乙双方各持壹份;本合同自双方签章双方往来文件，均应以书面形式为准。 本合同如有未尽事宜，甲乙双方协商解决，或另订补充条后生效。
签字(盖章) 签字(盖章)
【装修合同】相关文章：
装修合同“装修合同”01-04
装修公司装修合同12-11
装修合同“装修合同”3篇01-05
精装修装修合同01-23
装修合同01-14
装修的合同11-09
精装修装修合同15篇02-26
宾馆装修合同02-13
维修装修合同02-15
新房装修合同01-30