安装协议书模板合集八篇
在日新月异的现代社会中，用到协议的地方越来越多，签订协议可以解决现实生活中的纠纷。那么相关的协议到底怎么写呢？以下是小编为大家收集的安装协议书8篇，希望能够帮助到大家。
安装协议书 篇1
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、承包范围：
1、 工程概况
1.1. 工程名称：
1.2. 工程地点：
1.3. 主要工程实物量：
2、 承包范围
2.1.甲方提供的工程施工图纸中所有内容
2.2.包含设计变更、技术核定、相关措施及甲方要求的其他附属工程和零星工程。
二、承包方式
甲方将承建的 工程的人工劳务费、施工机具及低值易耗材料、劳动保护用品、周转材料、安装施工工序的技工、辅助用工、施工现场劳务管理、安全标准化文明施工等以综合单价包干的形式承包给乙方。乙方在甲方规定的工期内保质保量完成劳务任务，知道该工程通过竣工验收合格，并领到《工程竣工验收备案书》达到保修期满为止。
三、工程内容
3.1埋地管线
（1）工作内容：①施工图纸上所有的埋地管线及阀门的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。②施工图纸上未标明，根据现场实际情况需添加套管，套管的防腐除锈、预制、安装、封堵工作。③施工图纸上所有的阴极保护的安装。④施工图纸上所有关于埋地管线跨连。⑤其他施工图纸上所体现的零星工程。
（2）材料、工具、用具：焊条、焊丝、防腐漆、冷缠带、沥青油麻丝、发电机、空压机、焊机、台钻、切割机、套丝机、焊条烘干机、角向磨光机、电锤、喷灯、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、氩气、氧气、乙炔、煤气、焊条保温桶、焊把线、管钳、扳手、胶管、电火花检测仪、红外线测温仪、涂层测厚仪、灭火器等埋地管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。
3.2架空管线
（1）工作内容：①施工图纸上所标明需安装楼栋的水平围楼管及阀门的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。②施工图纸上所标明需安装楼栋的立管、立管阀及入户管的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。③施工图纸上所标明的调压箱及阀门的焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。④施工图纸上所有关于架空管线跨连。⑤施工图纸上标明或监理及甲方现场要求需添加的入户套管及出地套管的防腐、除锈、预制、安装。⑥施工图纸上标明或监理及甲方现场要求的围立管支架的防腐、除锈、预制、焊接、安装。⑦其他施工图纸上所体现的零星工程。
（2）材料、工具、用具：焊条、焊丝、防腐漆、冷缠带、沥青油麻丝、膨胀螺栓、U型卡、发电机、空压机、焊机、焊条烘干机、台钻、切割机、套丝机、液压弯管机、角向磨光机、开孔器、电锤、喷灯、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、氩气、氧气、乙炔、煤气、焊条保温桶、管钳、扳手、焊把线、胶管、安全绳、防坠器、安全带、配重、电火花检测仪、红外线测温仪、涂层测厚仪、灭火
器等架空管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。
3.3户内安装工程
（1）工作内容：施工图纸上所标明需安装楼栋的户内燃气管道及燃气表的防腐、除锈、预制、安装、补漆、试压。
（2）材料、工具、用具：膨胀螺栓、管卡、表托、发电机、空压机、台钻、切割机、套丝机、液压弯管机、角向磨光机、电锤、管钳、扳手、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、胶管、涂层测厚仪、U型试压计、灭火器等户内管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。
3.4电气工程
（1）工作内容：施工图纸上所标明所有电线及配电箱的预制、安装、测试。
（2）材料、工具、用具：膨胀螺栓、管卡、发电机、切割机、套丝机、管钳、扳手、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、胶管、灭火器等电气安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。
四、合同单价及结算方式
4.1合同单价：
4.1.1按图纸根据约定安装户数计算规范，按安装户数综合单价/m2包干。
4.1.2双方约定单项设计变更引起的人工工资增减在变更引起的人工工资增减在 元以上的按实签证。
4.1.3本综合单价为综合了本合同中包含的所有因素后尾翼的综合包干单价（含管理等一切费用）
4.2结算及付款
4.2.1按工程进度收方结算，结算期为第三个月支付第一个月已完工程的80%，工程竣工验收后三月内支付除5%质保金意外的余下的工程款；保修期满两年后，一次性付清。进度结算点期间乙方需垫付工人的工资；乙方每月工资发放后必须将工人已签字的工资表交给甲方，以确保工人工资发放到位。
4.2.2未达到本合同约定要求，甲方按本合同第八条第2款规定处理。
本合同范围内原则无记时工，如有时乙方应无条件服从甲方的安排，不得以任何理由推诿，否则按200元/次处罚，零时记时工标准：普工单价元/工日，技工单价元/工日。
五、施工工期：
5.1工程总工期：
5.2总工期从甲方出具开工报告上标明开工时间开始计算至本合同工程内容完成并验收合格后止。总工期中包含其他工种（如埋地管线、架空管线、户内管线、电气工程等）交叉施工需占用的'时间，也包含节假日和正常的季节（冬季、雨季）施工及累计停电5天以内所耽误的时间。
5.3如因乙方原因未能如期完成约定内容，乙方向甲方支付/天的违约金，并承担甲方管理费用： 如提前完成约定的内容，甲方向乙方支付 元/天的奖金。
5.4工期顺延因素：甲方材料组织不到位引起本流水施工段整体一天以上的停工待料，非正常的连续大雨，累计停电5天以上，本合同中约定的其他工期顺延因素。
六、组织领导
6.1乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工生产（含免费配合甲方测量放线），人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计划生育等工作。
6.2乙方必须确保进场人员的政治素质、身体素质及技术素质，严禁使用童工，不得使用年满十六周岁未满十八周岁的未成年工和男年满五十五周岁，女年满五十周岁以上的老年工，严禁使用无身份证人员、残疾人员和有慢性病史人员。
6.3进场时，班组长必须按规定凭居民身份证造具花名册交项目部。在合同期间，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工生产停顿，延误工期等造成的一切损失由乙方承担。
七、材料消耗：
7.1管材5%
7.2焊口合格率达到95%以上，否则按/米赔偿甲方材料费，且人工、机械费由乙方自行负责。
7.3每天、每一道工序应做到工完场清，焊条、焊丝等其他杂物应及时清理干净，否则检查到一次处以50元/次罚款。
7.4阀门2%
八、工程质量要求及质量事故处罚标准
8.1工程质量要求：
8.1.1一次性合格，且必须达到90分以上，以质监站、建设、监理单位验收为准；负责按乙方总收入的80%计算给乙方，其余20%乙方不再收取。
8.1.2因工人自身原因造成的返工全部损耗由乙方自行
8.1.3每户的安装必须达到建设方及监理相应要求。
8.2质量事故及处理标准
8.2.1工程质量必须达到国家现行施工验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求，如果由于设计和甲方管理指挥原因造成损失，所有损失由甲方负责；由于操作者盲目蛮干，不按规范规定操作所造成的返工，其返工费由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，乙方造成的质量缺陷的处罚标准甲方另行通知。
8.2.2为了提高操作人员质量意识，确保工程质量达到合同约定的质量等级要求，甲方按照乙方工资总额的%预留工程质量保证金，工程竣工验收达到合同约定质量等级要求后，日一次性支付给乙方，未达到合同约定质量等级要求的，预留质量保证金作为工程质量损失赔偿金，由项目部抵交质量处罚金。
九、双方责任
9.1甲方责任：
（1）负责现场的施工技术、工程质量、安全生产、工程进度及各项规章制度的制定、指挥、监督和管理。
（2）提供安全防护措施
（3）保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，乙方应及时安排其他工作，服从甲方调配。
（4）负责埋地管线主轴线的放线及测量工作，埋地管线开挖及回填工作，检查、校队乙方管理人员所承担的放线及测量工作。
9.2乙方责任
（1）乙方施工人员必须遵守国家和当地政府的法律、法规、遵守甲方的各项规章制度，执行国家现行《施工技术验收规范》，尊重并服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，积极配合建设、监理单位及甲方进行分户验收并对不合格处进行整改直到达到相关标准。
（2）乙方必须加强自身的安全教育，严格遵守安全操作规程，做好安全防护措施，杜绝违章作业，避免发生安全事故，保证特种作业人员持有效证件上岗，技术工人持有职业资格证书。乙方人员未严格遵守安全操作规程的情节轻微的行为处罚标准甲方另行通知；情节严重并造成伤亡事故的乙方自行负责。
（3）乙方必须根据甲方现场的安全文明管理要求进行施工，场地要整洁。文明。乙方人员应服从甲方施工现场的管理，遵守治安、消防和综合治理的管理要求，如乙方人员违反规定，发生治安消防事件所造成的损失由乙方赔偿。严禁盗窃，若发现盗窃将按原价的10倍罚款，情节严重者送公安机关处理。
（4）乙方按工程承包单价包干使用，故乙方需要为班组作业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育作业人员按照使用规定佩戴、使用。
（5）班组作业人员必须持证上岗，建立三级教育卡，否则因此造成不利后果由乙方承担。
（6）乙方按工程承包单价包干使用，乙方人员的各类保险均由乙方自理。
（7）乙方所有工人进场时需提供有效期体检证明，费用由乙方自理。
（8）从事焊工、防腐工岗位的人员，应工作中可能接触违反身体健康的物质，造成职业病违反及后果，乙方负责人应在上岗前对作业人员告知，该工种有可能发生职业病危害及注意事项，严格要求作业人员按照职业病防治法的相关规定，使用防护用品和遵守操作规程及相关措施。
（9）工程所用材料必须提前5个工作日书面报告给甲方，否则造成的损失由乙方负责。
（10）宿舍内的文明施工及标化工作，宿舍内床位的搭拆由乙方自行负责。
（11）乙方自行做好乙方内部配合班组级相关人员的协调组织工作，做好每月的工资发放工作，工资的标准不得低于当地最低工资标准。任何时候乙方人员都不得作出有损甲方社会信誉的事，否则按
元/次处罚。
十、其他约定：
双方约定工程未完工乙方擅自离场者，仅按完成合格部分的80%结算，同时还必须扣除给甲方造成的直接损失的全部；因施工质量不合格或因乙方配合不力而在5天内得不到明显改观的，甲方有权勒令乙方退场，乙方仅按完成的合格部分的80%结算，同时还必须扣除给甲方造成的直接损失的全部。
十一、本协议一式陆份，甲方执二份，劳务公司一份，乙方执三份，经双方签字后生效，工程竣工验收，双方结算完毕后失效。
甲方（签章）：代表：电话：
乙方（签章）：代 表 ：开户行:
账号: 电话：
年月日
安装协议书 篇2
为丰富员工的业余文化生活，公司拟定于20xx年7月份开始，给员工宿舍安装网线，开通网络服务，为保障公司宿舍的正常管理和维护住宿员工的正常生活秩序，经公司和员工个人双方协商，同意共同遵守如下协议：
1、公司负责网络设备的'安装与维护，做到每间宿舍、每个有申请开通网络的员工都可以接通互联网；
2、开通互联网属于有偿服务，员工书面向行政部门申请开通互联网，行政部经理审批同意后既可开通网络；
3、网络运营的时间是上午7:00至晚上11:30分，企业规定节假日为全天24小时运营；
4、所有员工在宿舍使用电脑时不得影响同宿舍其它员工的休息，严格遵守公司宿舍管理相关条例，如果有人被投诉影响其他人的休息和生活或违犯公司宿舍管理制度，行政部门一经核实，第一次警告并处20元的罚款，第二次训诫并处40元罚款，发现有人被投诉三次者，立即停止网络服务，永远取消享受网络服务的资格；
5、所有接通互联网的宿舍员工要做到人走电脑关闭，人走电源关闭，严格遵守公司安全用电管理条例，杜绝一切不安全行为，所有开通网络服务的住宿员工一经发现违犯安全用电管理条例者，行政部处以100元的罚款，并立即停止网络服务，永远取消享受网络服务的资格；
6、申请开通网络员工的电脑均自备，员工可以选择自购和租赁两种形式（公司提供租赁提供者的联系方式）。员工开通网络服务收费标准（每帐号）：外网1M，内网3M30元/月
外网2M，内网6M45元/月
外网3M，内网9M55元/月
外网4M，内网12M65元/月
外网6M，内网18M80元/月
7、员工租借电脑收费标准：100元/季度
8、网络服务费收费方式：员工自行购买充值卡进行充值，延期者将自动断网，网络服务费缴清后，网络自动开通；
9、员工退出网络服务需向行政部门书面申请，经公司确认后，凭申请单退还网费余额；
10、此协议一式两份，员工个人和公司行政部各执一份；此协议经双方签名后即刻生效；
员工签名：
日期：行政部责任人签名：日期：
安装协议书 篇3
发包方：（简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
身份证号码：
为了加强工程管理，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》和《重庆市安全生产管理条例》及有关规定，甲方将南川香格里拉·西苑一期9#楼的消防安装工程（劳务）部分承包给乙方施工，消防安装承包合同文本。为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，本着平等互利的原则，结合本工程的实际情况，经双方协商签订如下合同。
一、工程（工段）名称及地址
1、工程名称：重庆市南川香格里拉·西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装
2、工程地址：重庆市南川区
3、承包工种工程名称：重庆市南川香格里拉·西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装。
二、承包形式和承包内容
（一）承包形式：包工、包机具不包材料的承包形式（但要包局部辅材，局部辅材明确如下：焊条、氧气、乙炔、扎丝、钉子、扎带、焊锡、钢丝、元丝、膨胀螺丝、胶水、胶带、泡模、钻头、切割片）以设计施工图纸、设计变更及技术经济签证单为准，实行固定综合单价，一次性大包干不变。
（二）承包内容
1、本工程设计施工图纸、图纸变更及技术经济签证单所明确的室内消火栓水系统、喷淋水系统、火灾自动报警及联动系统、通风防排烟系统、应急照明、疏散指示照明、公共通道的一般照明线路的管内穿线及照明灯具安装、管井、电井的一般照明、消防弱电用桥架、风机配电箱出线下桩头—风机电机段的配管配线接线、管井的消防封堵安装等分部分项工程内容。消火栓水系统、喷淋水系统、强电配电、电气照明系统、防雷接地系统等分部分项工程安装内容。埋地管沟的开挖、回填，甲方不另补贴费用;原土建施工单位漏埋及线路不通的孔洞凿打及处理不通的线管等发生的费用，按建设单位的签证单*85%系数补贴给乙方（但要扣除甲方代购的材料费用）。
2、本工段所需的各种机械设备、工具。
3、文明施工，施工垃圾、各种残余料做到工完场清，卫生整洁清理等均包括在内。
三、合同价款及计算办法
以设计施工图纸为依据，以本工程建筑面积按9元/M2包干，中庭地下车库部分单价增加5元/每平米。此价款包括竣工资料的办理、收集、整理、装订及竣工图的绘制（纸张及出图、晒图费用由甲方承担）;包括办理月进度报表、工程竣工结算及核对等工作，甲方不再聘请施工员、预算员。
四、劳务费用的支付办法
每月按建设方审批的月报产值做为计算基础，按批准的月报产值金额的15%支付给乙方。承包内容全部完成后，具备消防验收条件时，甲方支付劳务费至总额的80%。经检查验收合格一月内，甲方支付劳务费至总额的90%，竣工结算工作完成后支付至总额的95%，余下的5%作为工程的质保金，待整个工程质保期满后一个月之内付清。（如有甲方代维护费用的，先行扣除后，支付余额部分）。
五、工期
1、工期：乙方必须满足本工程建设单位的要求和本工程土建施工进度的要求，同时，乙方还必须满足甲方根据工程实际施工情况所制定的月、周进度计划的要求。
2、本合同签订后，在乙方必须向甲方提交一份符合整个工程总工期要求的施工进度计划。该计划经甲方审核、批准后由乙方严格实施。
3、工期顺延的条件。乙方在接到总工期进度计划和实施工程施工时，必须充分考虑本工程的特点及其它各种不可预见因素的影响。除下列情况可以顺延外，其余条件工期一律不予顺延。
（1）受不可抗力的影响？如发生战争、动乱、地震及大型严重地质灾害等;
（2）因甲方原因造成乙方不能正常施工，但工期顺延的具体时间必须得到甲方的书面认可。
4、工期延误的处罚。乙方必须在本合同书约定的工期（含甲方同意顺延的工期）内完成施工承包内容，因乙方原因不能在本合同约定工期内完成承包内容的施工任务，工期每延误一天，由甲方给予乙方500元人民币的经济处罚，累计计算。甲方确定的月、周进度计划所要求的工期，每延误一天，由甲方给乙方200元的经济处罚， 累计计算。当总工期延误或甲方确定的月、周进度计划所要求的工期累计延误达到10日时，乙方除须按上述规定接受经济处罚外，还须另行承担违约责任，且甲方有权单方面终止合同，此种情况下，甲方只按乙方已完工程量的70%结算乙方的工程款（劳务工资），其余的30%作为甲方重新组织施工班组的补偿。
六、质量
1、乙方必须认真熟悉施工设计图纸，严格按照设计施工图、设计更改、甲方施工技术交底、施工规范、施工验收标准、的要求进行施工。乙方对所承包施工内容的质量负责，工程质量必须达到合格标准。
2、乙方所承包施工内容的工程质量达不到约定的质量标准，必须无条件返工重做至合格，并承担违约责任和返工所需的所有费用;由此而延误工期的，甲方将按照本合同第五条第4款工期延误处罚的约定执行。
3、双方对工程质量有争议时，以重庆市南川区建筑工程质量监督站鉴定的意见为准。重庆市南川区建筑工程质量监督站对乙方所承包内容的施工质量鉴定为不合格时，乙方必须承担质量鉴定所发生的一切费用和造成的其他经济损失，并同时承担违约责任。
4、乙方应严格按照国家相关标准、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同、设计、监理工程师的指令而发出的指令施工，随时接受甲方及有关职能机构组织的检查验收。
5、乙方应建立严格的质量管理责任制度、施工质量检验制度和质量监督管理制度，并严格执行，合同范本《消防安装承包合同文本》。乙方有关质量管理方面的各种制度，必须报甲方备案。
6、隐蔽工程和中间验收必须经甲方和监理工程师检验并签字认可后，方可进行覆盖或进入下一道工序施工，否则，视为不合格，造成的一切损失由乙方承担。
7、质量事故处理。在乙方承包范围内的施工中如果出现了质量事故，属乙方安装原因造成的，解决质量事故所涉及的各种费用，一律由乙方自行承担，由此给甲方造成的经济损失由乙方全部承担。
七、安全生产
1、乙方必须对所承包的施工内容、所属施工管理人员、所属工人的安全负责，应牢固树立“以人为本，安全第一”的思想，切实加强工人的安全思想教育、培训和管理，全面落实安全生产责任制，采取强有力的安全生产保障措施，确保安全施工。
2、乙方在施工中必须严格按照安全施工技术规范的要求，确保安全，力求避免安全事故。万一发生安全事故按以下原则执行：工伤损失在3万元以下的由乙方全额承担经济损失;工伤损失在3万元以上的，甲方承担50%，乙方承担50%。
八、甲方其他权利义务
1、提供相应施工场地和施工临时用电。
2、向乙方提供施工图纸及有关技术资料。
3、向乙方有关人员进行工程技术交底及安全技术交底。
4、甲方有权督促乙方按时足额发放工人工资并有采取相应措施的权利，必要时）可直接将工资发放到人。
5、负责与本工程建设方、设计方、监理工程师、其他相关部门及与其他工种的协调工作。
6、按照本合同的约定，及时足额的支付工程款（劳务费）给乙方。
7、对乙方的.施工质量、安全生产、文明施工及其他工作有权进行监督检查，并按本合同的约定进行处罚。
8、负责免费向乙方提供施工用水用电、工人住宿房间及铁床。
九、乙方其他权利义务
1、乙方有权按本合同的约定收取工程款（劳务费）。
2、按照本合同及施工过程中甲方下发的其他书面文件约定的进度、质量、安全生产、文明施工或其他施工管理制度及相关要求，组织本合同工程的施工。
3、乙方自备施工所需的机械设备进场，机械设备必须满足施工要求，机械设备的费用。
4、按工程施工要求组织技术人员、管理人员和施工工人进场施工，并按国家规定和建设单位、发包人的要求，加强对所用人员的计划生育、社会治安综合治理等各方面的管理。承包人所用人员在合同期内发生任何违法乱纪情况时，一切责任由承包人及当事人承担”与发包人无关;如由此给发包人造成了不良影响和损失时，承包人应无条件负责消除影响和承担损失赔偿责任;如承包人不履行相关责任，发包人可以直接从工程款（劳务费）中扣除，并追究承包人的相关责任。
5、承包人应按国家规定和发包人要求，提供特种作业人员上岗执业资格证书和其他劳务人员从业的相关合法手续。
6、遵守项目业主及政府有关主管部门对施ェ场地交通、环境保护和安全生产等方面的管理规定，并承担所有责任。
7、已竣工工程未交付发包人之前，承包人有义务协助甲方做好相关的保护工作。
8、做好施工场地范围内地下管线、邻近建筑物、文物等的保护工作，并承担一切责任。
9、按照发包人和本项目业主有关文明施工管理的要求，做好安全文明施工。在施工区内，应按发包人的要求佩戴安全帽、按规定着装、挂牌上岗;施工现场设各停放和材料摆放应整齐有序;及时清理工程垃圾，做到工完场清。如在文明施工管理上出现了任何问题，一切责任由承包人承担。
10、承包人应严格遵守国家、有关部门和本项目发包人关于火工产品的管理规定。如有违反，视其后果，除须承担有关主管部门的处罚外，发包方还有权对承包人进行处罚，并由承包人自行承担火工产品材料费用和各种相关责任。
11、承包人不得拒绝发包人有偿委托的其他工作。
12、承包人应服从发包人的统一指挥，无条件配合发包人决定的各种穿插作业，并负责保护好其他工种的成品和半成品，如有损坏，照价赔偿。
13、甲方所购进场工程所需的工程材料（除大型设备外），由乙方负责下车并搬运到甲方指定的仓库堆放好，其费用已包含在承包金额之内。不得另行计算。
14、乙方对其所需的工程材料具有保管的责任。对进场的乙方所需的工程材料（从甲方材料库房领出的材料）必须进行有效的保管，及时地清理、归类、并转到安全的地方堆放好各种材料，严防材料的损失。否则，由此而造成的材料损失由乙方负责。
十、其他事项
1、乙方必须服从甲方管理人员的指挥和调度，加强对所用施工管理人员的教育和管理，文明施工，严禁寻衅滋事、打架斗殴。如发生此类事情，甲方除有权对当事人予以开除处理外，还将视情节轻重给予以必要的经济处罚;对于情节恶劣、后果严重、涉嫌构成犯罪的，依法移送司法机关处理。
2、乙方必须本着节约的原则进行施工，不得造成工程材料的浪费。如发生材料用量超过定额规定数量时，超量部分费用全部由乙方负责承担。
3、双方在签订合同后，乙方必须按甲方要求及时组织机械及人员进场，未经甲方同意、如乙方违约中途退场，甲方只支付乙方所完成工程量的60%，剩余的40%作为乙方补偿给甲方组织后期施工作业队的价款。
4、乙方在施工期间必须维护甲方权益，不得出现任何有损甲方利益和形象的事情。
5、乙方不得将本工程进行转包、分包及转让，否则，视乙方违约，甲方有权单方面终止合同，并追究乙方的违约责任。
十一、特别约定
1、甲方承担与建设单位及监理单位协调发生的费用。
2、乙方负责甲方的现场临时水电的安装及维护。
3、在保修期内由乙方施工原因造成的质量事故由乙方无条件解决。
4、因乙方安装质量问题，引起通不过验收，乙方应赔偿所造成的相应损失，并承担相应责任。
十二、违约责任
1、本协议丁经签订生效，甲乙双方必须共同遵守。如一方违约，除按本合同的有关约定执行外，还须一次性向另一方（守约方）支付本合同`总价款5%的违约金。
2、乙方发生下列情况时，甲方有权单方面解除合同，只支付已完工程量部分60%的工程款（劳务费）给乙方（剩佘部分作为甲方重新组织施工班组及工期和其它损失的补偿），并追究乙方的违约责任。
（1）乙方违约;
（2）未经甲方同意，乙方中途退场;
（3）给甲方形象和声誉造成严重的损害;
3、甲方不按时支付乙方工程款（劳务费）须按同期银行贷款利息承担未付工程款部分的资金利息。
十三、本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效，付清尾款自然失效。
十四、本合同一式叁份，甲方持贰份，乙方持壹份，具有同等的法律效力。
十五、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行商定，并签订补充合同（或协议），作为本合同的一部分。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人：家庭住址：
联系电话：
安装协议书 篇4
甲方：有限公司
乙方：机电设备工程有限公司
经甲乙双方友好协商，甲方委托乙方实施南京澳林地产有限公司丽都嘉园商业二期分系统安装项目扫尾工程，为确保此次工程顺利进行及按时保质完工，现将有关事项确定如下：
一：乙方在施工时严格按照甲方确定的图纸和要求施工，不得擅自更改施工方案。如有变动必须经甲方项目负责人确认同意后，方可进行施工。
二：乙方如果在施工过程中发现甲方图纸与现场实际施工条件不符或按图施工可能会造成后期使用效果差的情况，应及时向甲方提出，甲方负责更改图纸。乙方不能盲目施工以致影响工程后期验收。
三：乙方必须严格按照所安装的设备品牌的安装施工规范操作，同时乙方将做好现场设备、材料和施工人员的安全保护工作，如发生设备损坏、遗失和施工人员的人身意外、他人财产损失等由乙方自行负责，与甲方无关。
四：在施工过程中乙方自行解决协调与用户方及其他施工单位的关系和相关事宜，保证工作顺利进行。如乙方发生违规事宜甲方遭到用户方或现场监理的处罚，甲方损失由乙方承担，相关费用从其安装费用中扣除。
五：乙方严格按照国家制定的.相关标准和用户要求提供空调安装所需要的材料，按照指定材料品牌和规格要求采购，确保工程质量。如因乙方在材料使用中偷工减料，弄虚作假致甲方声誉受到影响或使甲方利益受到损失的，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。
六：乙方保存好该项目所有设备的合格证、相关材料的合格证、检验报告等相关资料待工程安装结束后交予甲方。如因乙方造成的相关材料缺失致工程无法验收通过产生的损失由乙方承担。
七：工期：按照甲方工期要求。
八：安装调试结束，经甲方及用户方共同验收合格后视为合格工程。达不到要求的，乙方必须无偿根据甲方要求进行整改直至达到验收标准。验收合格后，乙方必须严格按照甲方要求的质保内容对其空调进行售后服务，前两年为免费保修期，后四年根据要求提供有偿服务。因安装质量造成的维修由乙方负责，涉及到所有费用由乙方承担。因空调质量或用户原因有乙方提供人力维修，所有产生的费用有甲方承担。
九：此次项目安装费总造价为人民币捌万肆仟壹佰元整，施工方案无重大便更，甲方将不再总造价中逐加或逐减，如有重大变更，以变更后的变更函为准进行逐加或逐减。合同签订甲方预支付贰万元整，施工完毕经验收合格后甲方甲方一次性付清余款陆万肆仟壹佰元整。
十：双方如有争议，应本着友好协商的原则解决，协商不成，双方将按照《中华人民共和国合同法》的相关规定在甲方所在法院提起诉讼。
十一:本协议双方签字盖章及时生效，一式肆份。甲方叁份乙方壹份，具有同等法律效力。
十二：其他未尽事宜：
甲方：
地址：
委托代理人：
联系电话：
乙方：
地址：
委托代理人：
联系电话：
安装协议书 篇5
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方友好协商，甲方将创意产业园C1#、C2#楼栏杆制安工程委托乙方施工。为明确双方在工程施工中的权利、义务和经济责任，特订立本合同以共同遵守执行：
一、 工程概况
1、 工程名称：创意产业园C1#、C2#楼栏杆制安工程
2、 工程地点：徐州经济技术开发区软件园
3、 工程内容：金属钢管栏杆制安工程及保修期间的维修等全部内容。
4、 承包方式及工程造价
（1） 承包方式：主材甲供，乙方包人工、辅材、安装、质量、工期、安全。主材包括焊管、油漆、弯头、稀料，辅材包括电焊条、切割片、钢丝刷等除以上主材之外的一切材料。
（2） 甲供材料选用：楼梯采用普通焊管，Φ50、Φ32、Φ20实测厚度不小于2.5㎜。窗护栏采用普通方管，方管40*30、20*20实测厚度不小于2.0㎜。 幕墙采用铝方管10*40。
（3） 承包单价：楼梯栏杆及窗护栏按照50元/米结算。楼梯扶手安装高度1.0米，护窗栏杆安装高度1.1米。具体价格如下：
序号 楼号 部位 单位 数量 单价 合计（元）
1 C1主楼 楼梯扶手 米 332.48
2 C2主楼 楼梯扶手 米 348.6
3 C1裙楼 楼梯扶手 米 61.03
4 C2裙楼 楼梯扶手 米 94
5 836.11 50 41805.5
6 C1主楼 窗护栏 米 74.4
7 C2主楼 窗护栏 米 408 暂不施工
8 C1裙楼 窗护栏 米 71.8
9 C2裙楼 窗护栏 米 135.6
10 689.8 50 34490
11 C1主楼 屋面 米 20
12 C2A楼 屋面 米 30
13 50 50 2500
14 C1主楼 幕墙内侧 米 918.96
15 C2主楼 幕墙内侧 米 540 暂不施工
16 1458.96 16 23343.36
17 总计 102138
二、 工程期限
1、 本工程的具体开工日期以甲方通知为准，乙方必须在20xx年6月20日之 前完成全部工程项目。
2、 因乙方原因工期拖延时间超过合同总工期的10%，甲方有权单方解除合同，
三、 质量及施工要求
1、 质量要求
（1） 本工程由乙方进场的材料应与甲方确认的材料样板相一致。
（2） 本工程质量应符合相应国家规范规定的合格等级标准。
2、 施工要求：
（1）钢管加工处理后焊接、打磨及抛光，工程安装完毕后，要达到不晃动等要求,否则由乙方无偿负责处理。
（2） 钢管要求美观，打磨均匀、平整、光滑、整洁，安装牢固，不能出现虚焊现象，五金配件除膨胀螺栓为镀锌材质外，其余皆为不锈钢。
四、 工程付款方式
1、 乙方施工完毕经甲方、监理验收合格，并由甲方开具结算工程量清单后，付至合同总价的95%。
2、 余款于工程竣工验收完毕后留工程结算总价的5%作为保修金。
五、 甲方工作
1、 甲方负责提供施工场地给乙方进行施工，乙方确认在合同签订前已查看过 甲方所提供的场地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，乙方进场施工后因场地因素所产生的后果均由乙方负责。
2、 甲方免费负责协调工地上的'用水用电及其它与施工相关事宜。
六、 乙方工作
1、 乙方必须保质保量，严格按照甲方指定材料样板进行采购、制作与施工。
2、 乙方进场后必须接受甲方工程部的监管并予以积极配合。
3、 乙方工程人员必须服从甲方工程部的工程管理制度和规章制度。
4、 乙方必须注意楼梯地砖的成品保护，如因乙方原因造成损坏，修补费用由乙方承担。
5、 工程竣工验收合格前，乙方必须对本工程进行保护，否则所造成的一切经济损失由乙方承担。
6、 工程竣工后，乙方要清理现场，将施工场地擦扫干净，做到工完场清，并 负责将垃圾清运到甲方指定地点。
七、 安全生产的约定
1、 乙方在施工应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国 消防条例》和其他相关的法规、规范。
2、 由于乙方在施工过程中因施工质量或违反有关安全操作规程、消防条例， 导致发生安全事故，所造成的一切经济损失及法律责任由乙方承担。
八、 工程验收
1、 国家及约定验收标准：按国家现行的《建筑装饰装修工程质量验收规范》、 国家颁布之有关施工与技术验收规范及乙方提供经甲方确认的样板，作为本工程质量标准进行验收。
2、 工程材料进场验收时，乙方须向甲方提供所进场材料质量合格证书。
九、 工程保修及服务
1、 保修责任范围：除甲方使用过程人为损坏、第三者故意或非故意损坏、自然灾害及人力不可抗拒因素损坏外，凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围损坏及施工质量低劣，不能达到要求，均属乙方保修责任范围。
2、 保修费用：从工程结算中截留，留工程结算总价款的 5%作为保修金。保修 期满扣除期间发生费用一次性返还余款。若发生的累计保修费超过截留的保修费总额，超过部分仍由乙方支付。保修期间，乙方应在甲方发出通知后24小时内派人修复，否则甲方可委托其 他施工单位或人员修理，其费用在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。
十、 违约责任除因人力不可抗拒因素影响施工外，工期每拖延一天，扣罚乙方工程结算价款的百分之一。
十一、 争议的解决 甲、乙双方在履行本合同的过程中，发生的一切争议首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权向工程所在地有管辖权的人民法院提出起诉。
十二、 其它事项 本协议书字双方签字或盖章后生效，工程完工付清工程款后失效，本协议书一式三份，甲方执二份，乙方执一份。
甲方： 乙方：
负责人： 负责人：
签订日期： 年 月 日
安装协议书 篇6
甲方：_________
乙方：_________
甲方由于工作需要，准备安装试用乙方的voip宽带网络电话产品，以便能够对乙方的产品性能及质量有更进一步的了解。经双方协商，达成如下协议：
1．甲方决定在_________安装测试乙方的voip宽带网络电话产品。
2．安装的测试的设备型号为：_________，设备销售价格为：_________元／台。
3．测试使用时间为：_________天。
4．甲方需要支付乙方测试安装调试费用_________元整。（测试期结束，甲方购买乙方设备，可免去测试费用）。
5．测试期间，甲方先预付_________元的`话费（测试完毕后，根据实际拨打情况，预付话费多退少补）。
6．测试期过后，甲方应在一周之内，支付设备的款项。如甲方不满意乙方产品，测试期过后，乙方收回设备，提供详细的通话清单，结算甲方试用期间的话费。（扣除安装调试费_________元整）。
7．乙方voip宽带网络电话产品，实行_________年保换（人为故障，外观损坏除外），_________年有限保修的原则。
8．设备使用期间，有任何软件故障或网络问题，乙方均应在48小时之内免费上门维护（限_________地区）。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________
_________年____月____日 _____ ____年____月____日
安装协议书 篇7
甲方： 身份证号： 住址：
乙方： 身份证号： 住址：
甲乙双方就 安装工程达成如下协议：
一、门窗安装单价：
1、铝合金门窗安装每平米 元；
二、承诺范围：
甲方将 工程发包给乙方。本工程共计 栋楼，分别为 ，共计为 平方米。最终按实际发生面积结算。
三、安装质量标准：乙方在安装过程中严格控制门窗的横平、竖直、对角线、中垂线、距墙体厚度的位置等，把误差控制在国家和行业规定的有关标准之内。并按开发商提出的有关质量技术要求施工，并且严格按照建设部颁发的`《JHT103-96铝合金门窗安装及验收规程》施工。
四、安全施工：严格执行安全管理条例，做好工人进场三级教育及技术安全交底，认真执行安全操作规程及每周定期检查评定活动。乙方做好安全防护，安装人员进入施工现场佩戴安全帽、安全带。正确使用电动及手动工具；乙方承担安装过程中出现的一切安全责任事故及经济损失。
五、乙方安装包括：现场符合洞口尺寸、现场卸车、搬运、安装（钢附框、门窗框、内开窗扇、外开窗扇、固定玻璃五金、拼接、盖帽、排水孔盖、密封块、填隙等）、清理撕膜、打胶、框与墙体连接的固定件等等。
六、乙方承担安装过程中损坏、丢失造成的经济损失，玻璃合理损耗率为3%。
七、工程进度根据开发商和总包的要求提前完工，每延迟一天扣除承包费的5‰。
八、甲方负责把货物运到安装现场后，乙方进行验收并办理接收手续。
九、乙方在安装施工期间与施工总承包方搞好关系，如发生打架及纠纷由乙方负责。
十、付款方式及期限：根据甲方资金，适时拨付。十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自签字之日起生效。
此协议未尽事宜，由双方协商解除。
甲方代表签字盖章 年 月 日
乙方代表签字盖章 年 月 日
安装协议书 篇8
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商一致，就甲方生产车间电路拆除与安装承包给乙方达成以下条款：
第一条：工程概况
1、工程地点:
2、工程承包方式：乙方承包所有清工及材料。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币(￥元)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计
第二条：乙方承包内容：
1、电路开槽、布线、穿线、埋槽;
2、安装配电箱六个(每个里面安装250A自动空气开关一个、100A自动空气开关两个、63A自动空气开关四个、20A自动空气开关两个及其他辅助照明开关)
3、通往车间主电路电源线两根(75平方多股铜芯电缆)
4、配电箱通往个机器设备电源线(根据设备负荷大小所用电缆线号不等)
5、所有设备电路检修及损坏部件更换安装
6、照明电源及开关插座面板安装
7、后期灯具的安装
8、其他收费项目另计。
第三条：关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费及材料费由乙方承担。
第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场
2、施工期间乙方工作人员不得在电线、电缆、易燃品附近抽烟，否则罚款500元。，
第五条：工程付款方式、结算的约定
1、施工人员入场10日内支付工程款工程过半(完成总面积的`50%)支付工程款30%元，电路完工后支付工程款的30%元，整体竣工验收合格交付使用60日后支付10%元。
第六条：纠纷处理
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条：全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款5%支付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第八条：其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方现场配合其他工种的交叉施工。
3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。
第九条：附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
5、工程保修期2年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字(盖章)乙方签字(盖章)
___年___月___日___年___月___日
【安装协议书】相关文章：
安装协议书02-16
安装协议书范本11-19
安装施工的协议书11-08
关于安装协议书08-19
安装安全协议书12-14
安装协议书（精选20篇）08-02
广告安装安全协议书07-28
安装施工安全协议书09-01
空调安装安全协议书12-27
安装安全协议书模板04-18