居间劳务合同

居间劳务合同

　　随着时间的推移，合同的使用频率呈上升趋势，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编收集整理的居间劳务合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

居间劳务合同1

　　(甲方)委托人(施工承包方)：

　　(乙方)居间人(委托受理方)：

　　依据《中华人民共和国合同法》第二十三章居间第四百二十条，第四百二十六条之规定，经当事人双方协商一致，订立如下条款，共同遵照执行。

　　工程名称：

　　工程条款：

　　(一)、居间人促成委托人与工程发包方签订工程施工合同完善，皆视居间方已完成委托方的要求，委托方承诺应支付居间人有偿劳务酬金绝不食言，作为居间人员的`人力、人际关系资源及合同前期费用投资回报。工资、劳务、差旅、通讯、招待、福利等综合费用。

　　(二)、居间酬金付款办法：按工程总造价%计算，共计人民币____万元，分____次税后现金付清。

　　(三)、如委托人不按时支付酬金给居间人时，居间人有权委托工程发包方支付酬金，甲方不得有异议，居间人可凭此合同向法院起诉，申请仲裁或强制执行。如工程不实在或居间方合同前期工作失误，订不到工程合同，甲方不付分文。

　　(四)、居间受理方不承担委托方与工程发包方的经济纠纷，不承担工程发包方任何风险责任。

　　(五)、本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效，酬金支付完毕失效。

　　甲方(公章)：乙方(公章)：

　　法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

　　___年___月___日___年___月___日

居间劳务合同2

　　合同编号：________________

　　委托人：__________________

　　签订地点：_______________

　　居间人：__________________

　　签订时间：___年___月___日

　　第一条委托事项及具体要求：_____________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

　　第二条居间期限：从___年___月___日至___年___月___日。

　　第三条报酬及支付期限：居间人促成合同成立的报酬为促成合同成立金额的___%或者（大写）___元。委托人应在合同成立后的___日内支付报酬。未促成合同成立的，居间人不得要求支付报酬。

　　第四条居间费用的'负担：居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担；未促成合同成立的，委托人应向居间人支付必要费用（大写）___元。

　　第五条本合同解除的条件

　　1、当事人就解除合同协商一致；

　　2、因不可抗力致使不能实现合同目的；

　　3、在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；

　　4、当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

　　5、当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

　　第六条委托人的违约责任：___________________________ _________________________________________________________

　　第七条居间人的违约责任：_________________________________ ____________________________________________________________

　　第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第___种方式解决：

　　（一）提交____________仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向人民法院起诉。

　　第九条其他约定事项：_____________________ ______________________________________________________

　　第十条本合同未作规定的，按《中华人民共和国合同法》的规定执行。

　　委托人（章）：居间人（章）：鉴（公）证意见：

　　居民身份证号码：居民身份证号码：经办人：

　　法定代表人：法定代表人：

　　电话：电话：

　　开户银行：开户银行：鉴（公）证机关（章）账号：

　　甲方（委托人）：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　乙方（居间人）：

　　联系地址：

　　联系电话：

居间劳务合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　鉴于甲方承诺并具备签订合同的主体资格。根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，经双方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下劳务费支付协议：

　　一、委托事项

　　乙方接受甲方委托：引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈，向甲方提供项目工程的重要信息，并最终促成甲方与该项目建设单位 成功签订合同，劳务报酬按发生的量计算(即总造价)。报酬按本合同实施。

　　二、劳务报酬计算方式、支付时间和支付方式

　　1、本项目劳务费报酬为本承包工程所发生的量计算(即总造价)的 %，乙方不承担一切税收、管理费。

　　2、甲方和建设单位签订承包施工合同后，给项目建设方付履约保证金的同时，甲方向乙方提前支付劳务费 万元人民币，进场七日内甲方向乙方提前支付劳务费 万元，余款按建设方每月拨款比例支付，直至完工时一次性付清所有的劳务费用。

　　三、乙方义务

　　1、乙方向甲方提供有关工程真实、合法信息外，乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。

　　2、乙方承诺向甲方提供关于该项目工程的.上述信息真实、合法、可靠，具体的相关资料审核由甲方亲自审核并与该项目建设方直接洽谈。

　　3、乙方承诺所居间介绍该项目工程，履约保证金甲方向建设单位缴纳。具体合同内容以甲方与建设单位签订合同为准。甲方与建设单位签订合同，乙方完成了劳务居间任务。乙方有权从甲方处取得劳务居间报酬。

　　4、如所介绍项目不真实，乙方承担甲方为此工程所花实际费用。

　　四、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书等相关资料;负责和建设单位直接洽谈。

　　2、甲方和建设单位签订承包施工合同后，甲方应全面履行和建设单位签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、甲方和建设单位签订承包施工合同后，则甲方应按本合同总额约定时间支付乙方劳务居间报酬，如果甲方不履约或拒绝支付时，乙方向该项目部申请扣除，乙方有权在建设方下拨甲方工程款中扣收，并按居间劳务报酬费总额的5%向乙方承担违约金。

　　五、合同生效与终止

　　1、本合同双方签字生效。

　　2、本合同双方完全履行所有工程完工后结束终止。

　　六、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决，如协商不成，双方同意提交合同签订地所在辖区 人民法院诉讼。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

居间劳务合同4

　　甲方：____身份证号码：____(以下简称甲方)

　　乙方：____身份证号码：____(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》第二十三条居间合同之规定甲方向乙方提供耒阳市永济镇农副产品批发大市场施工项目，乙方自愿支付甲方的居间劳务报酬，双方约定如下：

　　第一条合同事项

　　1、甲放应为乙方提供有关揽工程项目的发包，施工等真实信息资讯，协助乙方对第三方资讯了解和对工程项目内容实地考察。

　　2、甲方做好协调工作，及时传达第三方发包条件及要求，努力促成乙方与第三方签订工程施工合同。

　　第二条报酬

　　乙方自愿承诺，在甲方帮助乙方取得这一项目工程承包权后，乙方向甲方共支付万元作为居间劳务报酬。

　　第三条付款方式

　　1、本合同签订当天，乙方应主动首次向甲方支付万元劳动报酬。

　　2、在乙方收到第一次工程款后的3日内，乙方应主动向甲方支付万元劳动报酬。

　　3、待主体工程全部竣工后的日内，乙方需第三次向甲方支付万元劳动报酬。

　　如果乙方不按规定及时支付劳动报酬，则按未按时支付金额的%，即向甲方承担违约金万元，甲方同时有权要求第三方在项目工程款中优先扣除。

　　第四条违约责任

　　(一)甲方违约责任

　　1、在本合同签订后，在乙方未违约的.情况下，甲方不得将本项目再次介绍给任何的第三方(施工队伍)。

　　2、甲方应跟踪服务，如约定期不能按时开工，劳动报酬需一次性退还给乙方。

　　(二)乙方违约责任

　　1、如乙方的单位法人代表变更，受权代理人因工作等原因发生变更，所签定的合同及承诺的事项，乙方不得以任何理由拒绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务报酬。

　　2、乙方与第三方签约生效后，即为甲方受托居间服务任务完成。若乙方避开甲方单独与第三方达成签约，仍视为甲方居间服务报酬，若乙方后续与第三方签约，支付甲方居间服务报酬亦同。

　　第五条保密事项

　　甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密和个人隐私。

　　第六条合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至年月日，甲方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　2、如果居间服务成功，本合同完成履行完毕后终止。

　　第七条争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　本合同一式四份，甲、乙及双方鉴证人各执一份，合同自签字盖章(印)之日起生效。

　　甲方(章印)：乙方(章印)：

　　联系电话：联系电话：

　　身份证号码：身份证号码：

　　甲方鉴证人：乙方鉴证人：

　　联系电话：联系电话：

　　身份证号码：身份证号码：

　　____年____月____日____ 年____月____日

居间劳务合同5

　　甲方委托人：______________________________

　　法定代表人：_______________________________

　　身份证号码：_______________________________

　　联系地址：_________________________________

　　手机：_____________________________________

　　乙方居间人：______________________________

　　身份证号码：__________________联系地址：_____________________手机：_____________________

　　甲乙双方为了发挥各自的优势，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、1乙方接受甲方委托，负责就xx旅游景观园建设工程项目北京延庆，以下称该工程项目，推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位或总包单位签订该工程项目的转/分包施工合同，取得施工权。

　　1、2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为乙方全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同以取得实质性施工权，则视为委托事项未完成。

　　二、乙方义务

　　2、1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展与业主方和总承包方有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。

　　2、2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息的真实可靠但涉及项目审批手续是否齐全、建设资金是否到位等重要信息，在乙方促成双方见面沟通后，由甲方自行向总包方或业主方咨询，乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务，不承担连带责任，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间报酬。

　　2、3乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务，协助甲方做好各项前期准备工作。为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系前提是甲方已经及时地履行了本合同规定，向乙方足额支付了相应的居间报酬。且如需乙方出差，其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方承担，否则乙方有权不予协调。

　　2、4在居间服务过程中，乙方具体开展的渠道、方式、人物、过程等细节，不必向甲方汇报沟通，不属于本合同履行之前提条件。

　　三、甲方义务

　　3、1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前所需的手续准备。

　　3、2如果居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方应认真履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如遇下列情形包括但不限于，均不影响甲方对第3。2和3。3条的执行，甲方已支付给乙方的居间报酬不得索还：

　　3、3。1甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司/个人合作的；

　　3、3。2因甲方技术、资金等原因，导致甲方无法继续履行建设工程合同的；

　　3、3。3因施工过程中出现安全事故、工程质量等问题，被业主方或总包方勒令停工、中止工程建设合同的；

　　3、3。4其它非不可抗力原因导致的`工程停工、中止。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　根据《中华人民共和国合同法》第426条关于“居间人促成合同签订成功，委托人应当按约定支付报酬”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同时本合

　　同立即生效。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费：

　　4、1本项目居间服务费为工程总造价的_____%税后作为酬金。甲方应无条件地按此标准，即项目签定的合同工程量万元的_____%计万元税后，作为乙方的居间报酬。工程结算造价确认后，如因施工范围变更等原因，导致工程最终结算价与原合同存有明显差异上下超过_____%，最后一期居间服务报酬支付时可作相应调整，多还少补但出现第3。3条之情形的，不予调整。

　　4、2本合同签字生效后，甲方在与业主方或总包方签订施工转分包合同后，甲方按照下表时间、数额要求分_____次向乙方支付居间报酬税后，不需居间人开具任何发票。

　　其中：①甲方每次向乙方支付居间报酬，均与业主方或总包方向甲方拨付工程款项同步。不论其款项性质临建费、备料款、进度款等，在甲方到账后_____个工作日内无条件支付给乙方；

　　②每次付款时，如向乙方支付的居间报酬高于同批次业主方或总包方向甲方拨付的款项，其差额由甲方自行补足，不得以此为由拒付、延迟支付，否则按本合同第5。3条执行；

　　③每次支付具体帐号、方式等，由乙方指定，甲方无条件服从。

　　五、特别约定

　　5、1甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方挂靠的公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。甲方承诺向乙方、业主方及总包方提供的相关资料是真实、有效、合法的，是可查询、可验证的。

　　5、2在居间服务过程中，甲方为完成委托事项产生的居间费用，即使乙方最终未能完成居间服务，也由甲方自行独立承担。如果乙方居间成功，这费用也不从居间报酬中扣除。居间报酬如需纳税，由甲方承担，乙方所得居间报酬为税后的合法资金，拥有永久性支配和使用权。

　　5、3甲方取得工程建设施工合同后，若恶意逃避或故意拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩和反诉权利；居间人可凭此合同依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，采取停止工程施工等措施；本合同自动转为甲方公司欠居间人报酬的欠条；追回应兑现的居间报酬并按该笔费用总额加收滞纳金_____‰/日；按所欠居间报酬部分的二倍收取罚金；追索期间所产生的一切费用含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等均由甲方承担。

　　5、4居间服务成功完成后，在工程建设期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等，与居间人无关，居间人不承担任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。

　　5、5本居间合同为不可撤消、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响，具有永久法律效力。

　　六、保密事项

　　6、1甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密，包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等，也包括乙方对居间报酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面协议约定的除外。

　　6、2保密期为_____年。

　　七、合同终止

　　7、1本合同签字生效后，本工程项目由第三方获得，乙方未完成居间服务的，本合同自动终止。

　　7、2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　7、3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式

　　有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决；如协商不成，双方同意提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。

　　九、其他事项

　　9、1本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。

　　9、2本合同自双方或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章生效之日起生效。

　　9、3本合同不得作任何修改，如其中一方合同有涂改、破损等，均以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜，双方可通过协商，达成一致后签订书面协议予以补充，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方盖章：_________________________乙方盖章：_________________________

　　法定代表人或委托代理人签字：_______________居间人或委托代理人签字：_______________

　　合同签订地：___________________________

　　合同签订日期：_________________________

居间劳务合同6

　　依照《中华人民共和国合同法》第二十三章第424条、第426条、第428条之规定，财政部国家税务总局财税20xx第29号文件和国家工商行政总局第60号文件关于“佣金支付”的规定，甲方现已将全部法律责任、经济责任及个人承担连带担保责任签署此份承诺书，乙方向甲方提供 赣州经济技术开发区金东北路（香江大道-华裕路）工程等项目，甲方自愿承诺支付乙方劳务居间服务费。双方约定如下并共同遵照执行。

　　委托人： （简称：甲方）

　　居间人：（受托人） （简称：乙方）

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程规模：

　　一、甲方与总承包方（相关方）能够正式签订本项目相关合同（含项目框架合作协议、建设工程施工合同、公司内部承包合同、劳务合同等合同协议）后，甲方同意支付乙方劳务居间服务费，劳务居间服务费为工程项目规模总造价的1%，居间服务费合计人民币：1195万元（大写金额：壹仟壹佰玖拾伍万元整） ，全部以现金模式支付。

　　二、甲方与总承包方（相关方）正式签订本项目相关合同（含项目框架合作协议、建设工程施工合同、公司内部承包合同、劳务合同等合同协议）后三天内先支付第一笔劳务居间服务费的￥；400万（大写金额：肆佰万元整）。剩余部份在甲方收到业主第一次工程款后3日之内付清￥：795万（大写金额：柒佰玖拾伍万元整）。以现金模式支付。

　　三、乙方应促成甲方与总承包方（相关方）合同的签订，协议成立，甲方应当按照约定支付劳务居间服务费，如甲方在与相关签约的前后变更人员或推荐其他人承接该工程，甲方亦应按其约定履行支付劳务居间服务费的责任。

　　四、如甲方不按时或不支付劳务居间服务费给乙方，乙方可持此合同向项目所在地人民法院起诉、仲裁。甲方任何一期未按本协议约定付款，均视为甲方违约，甲方向乙方支付逾期付款利息，逾期付款利息计算方式：按逾期付款总金额乘以月利率2%计算逾期付款利息直至付清之日止。

　　五、乙方有权委托业主在甲方承建项目工程预付款、进度款，劳务工资内代扣居间费，并将居间费直接支付给甲方，乙方对此不持任何异议，且不视为业主违约逾期付款。

　　六、无论合同名称或项目负责人发生变化，甲方付给乙方的劳务居间服务费必须遵约履行。

　　七、本协议甲、乙双方未经双方协商一致，任何一方均不得擅自解除。

　　八、甲乙双方均应对本项目严格保密，如任何一方将本项目相关内容对任何人泄密，导致不能签订相关合同等不利因素，所产生的一切后果均由泄密方负责，并承担损失。

　　九、甲方与业主签订合同的.一切经济责任及法律责任均由甲方自行负责与乙方无关；乙方与业主方签订了《施工合同》等工程文件，即视为甲方完成居间所有工作。

　　十、甲、乙双方在履行本合同若产生争议，由甲、乙双方另行协商解决，协商不成的，则向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

　　十一、本协议未尽事宜，由甲、乙双方另行协商，所达成的补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　十二、本合同一式 2 份，甲乙双方各执1份，自甲、乙双方签字或盖章之日起正式生效。

　　委 托 人：

　　居 间 人：

　　身份证号码：

　　身份证号码：

　　联 系 电 话：

　　联 系 电 话：

　　签订日期： 年 月 日

　　签订日期： 年 月 日

　　签订地点：

居间劳务合同7

　　甲方：

　　地址：

　　乙方：

　　地址：

　　甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就乙方向甲方提供居间服务事宜达成一致意见，并共同遵守履行。

　　第一条乙方为甲方提供居间服务，如促成第三方购买甲方销售的商品，则甲方向乙方支付服务费。

　　第二条乙方自接带客户到甲方商品销售处的，甲方应做好接待工作；客户自行到甲方商品销售处的，乙方应在客户到达前将客户姓名、性别、电话等信息告知甲方，如达成交易，均算为乙方居间服务成交。

　　第三条乙方介绍客户，客户自行到甲方商品销售处的，如乙方未及时将客户信息告知甲方，则不算为乙方居间服务成交。

　　第四条如因乙方居间服务成交，甲方应支付给乙方的服务费为商品最终成交价的。

　　第五条甲方采用月结的方式将服务费支付给乙方，每月15日之前甲方应向乙方结清上月的服务费。

　　第六条甲方应及时接收乙方提供的客户信息，做好记录，并根据客户的需求积极促成交易。

　　第七条乙方不得将客户介绍给除甲方以外的其它商户，否则，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方退还已经获得的全部服务费。

　　第八条乙方不得以甲方的名义从事本协议约定范围以外的.事宜，否则，如产生不良后果，乙方应承担相应的法律责任。

　　第九条乙方不得对甲方进行夸大宣传和不是宣传，否则，如产生不良后果，乙方应承担相应的法律责任。

　　第十条本合同至之日起终止。

　　第十一条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

　　第十二条本合同一式份，甲方执份，乙方执份。每份均具有同等法律效力。

　　本合同经甲乙双方签字或盖章之日起生效。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

居间劳务合同8

　　委托方(甲方)： (公司代表： )

　　居间方(乙方)：

　　乙方受甲方委托，双方就陕西xx公司蓝天狩猎场别墅项目工程委托事项协商一致，签订本合同。

　　第一条：委托事项

　　1、乙方负责介绍甲方与陕西xx公司接洽等事宜，具体施工及合作条件由陕西xx公司与甲方自行协商。

　　2、乙方协助甲方与陕西xx公司就蓝天狩猎场别墅项目约7万多平方米，工程签订施工合同，工程总造价约为1.6亿元，最终以实际结算为准。

　　第二条：居间报酬的计算方法与支付时间和方式

　　1、甲方按照承包工程总造价每平方米2260元计算，支付给乙方劳务报酬税后人民币每平方米30元，共计200多万(以实际结算为准)。

　　2、劳务费用分多次支付，

　　第一次支付时间为甲方与陕西xx公司签订合同进场后____日内，需支付给乙方劳务报酬30万人民币整，以后支付，按陕西xx公司支付给甲方工程量每平方米30元计算为准，(款项到甲方账上____日内支付给乙方)。

　　3、劳务报酬以现金(人民币)形式支付。

　　第三条：违约责任

　　甲方在乙方的劳务居间委托事项完成后，必须按照本合同

　　第二条支付劳务报酬，不得以任何理由拒付、缓付。否则将承担劳务报酬总额20%的'违约金。

　　第四条：其它约定事项

　　1、如陕西xx公司和委托方(甲方)最终未达成合作，本合同自动失效。

　　2、合同争议的解决方式，由甲乙双方协商解决，协商不成时，双方可向当地人民提起诉讼。

　　3、其他未尽事宜，甲乙双方协商后，以补充协议方式约定，补充协议与本合同同样生效。

　　委托方(甲方)： 居间方(乙方)：

　　签订日期： 签订日期：

　　公司盖章： 盖章

居间劳务合同9

　　上诉人（原审原告）：_________________张某某，女

　　被诉人（原审被告）：_________________有限公司

　　法定代表人：_________________某某职务：_________________总经理

　　上诉请求

　　请求贵院依法撤销__________人民法院（__________）民字第某某号民事判决，发回重审或依法改判。

　　事实与理由

　　原审法院认定事实错误

　　1、我与被上诉人存在事实劳动关系。

　　_____年_____月_____日，我到被上诉人处工作，双方未签订书面劳动合同。每天的工作时间是从8：00至14：_________________00，18：00到22：00，除此时间外，还经常再延长工作时间。被上诉人给我办理了工资卡，并发放了我自20__年11月至20__年3月的部分工资，派出所也出具了被上诉人欠我工资的证明。一审法院认定我自主支配自己的劳动，我与被上诉人存在劳动关系是无事实根据的。

　　2、被上诉人提交的考勤表记账凭证是虚假的，会员卡明表均已涂改，该证据均不能作为定案的依据。

　　被上诉人将不在一个工作地点上班的员工名字混杂在一起，甚至将不再上班的人员名字也写上凑数，考勤表上的.制表和考勤人员的签字都不是本人签字，记账凭证没有附有相应的凭证，会员卡办理人员登记表将我的名字故意涂改，显然都是临时应对上诉人的虚假行为。但原审法院竟然无视上诉人的质证意见和要求相关人员到庭质证的申请，无端的采信了被上诉人制造的虚假证据。

　　二审法院适用法律错误

　　1、原审法院无视上诉人工资卡的存在，认定我与被上诉人存在劳务关系，属于适用法律错误。

　　2、原审法院未要求被上诉人承担证明其向我发放劳务报酬的依据及我在被上诉人的工作记录属于分配举证责任错误。

　　3、原审法院未认定我的各项请求金额140630。77元，属于适用法律错误。

　　综上所述，原审法院认定事实及适用法律均有错误，请求贵院依法撤销济宁市中级人民法院（20__）民字第1618号民事判决，发回重审或依法改判。

此致

　　_______________中级人民法院

　　上诉人：_________________

　　_____年_____月_____日

居间劳务合同10

　　发包方：

　　承包方：

　　依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包方式：

　　4、承包范围：建筑、装饰工程(除水电安装、门窗、成品构件及浮雕、栏杆、外墙砖、屋面瓦)等施

　　二、施工准备

　　1、发包方：

　　(1)工程开工前负责做好施工现场水源、电源和运输道路畅通;

　　(2)组织有关人员进行施工技术交底;

　　(3)委派为现场代表，对工程质量进行监督。检查，负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关事宜。

　　2、承包方：

　　(1)负责施工区域的临时设施、水、电、道路接入施工现场;

　　(2)组织施工人员和材料、机械进场;

　　(3)编制施工组织设计和施工方案;

　　(4)委派为现场代表，负责工程施工质量，施工安全，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜。

　　三、合同工期

　　开工日期：竣工日期：20xx年2月2日

　　合同工期总日历天数：180日历天。

　　在施工中，如遇下列情况，可顺延工期：

　　1、由于人力不可抗拒的自然灾害而停工。

　　2、因发包方有较大的变更，而延期施工。

　　3、由于国家政策变化或双方之外的原因，导致工程停建或缓建，使合同或合同中的部分工程项目和内容不能继续履行。承包方应妥善做好已完工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包方要求将所属机械设备和人员撤出现场。

　　4、经发包方同意的其他情况。

　　5、顺延工期应由甲乙双方及时协商，签字生效。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。

　　1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准、质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

　　2、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

　　3、承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受发包方的检查检验，为检查检验提供使得条件。

　　4、工程质量达不到约定标准的部分，发包方一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按发包方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

　　五、材料供应

　　1、该建筑所需的材料由承包方负责采购(供货单位及价格、数量须经发包方书面确认)，承包方购回的材料，必须具有出厂合格证，经发包方认可后方可使用，违反者责任由承包方全部负责。

　　2、承包方采购材料，经发包方验收不合格，承包方应无条件退回进场材料，由此造成的一切损失由承包方负责，并追究其违约责任。

　　六、安全施工

　　1、严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定。

　　2、施工中承包人应按工程建设安全生产相关规定组织施工，采取必要的安全防护措施确保施工安全。施工中发生的一切安全事故由承包人负责，与发包人无关。承包人施工期间应对工地有关作业人员进行安全保险，费用由承包人承担。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。

　　七、合同价款与结算：

　　总合同价款约150万元。

　　本工程结算：

　　(1)套用xx省20xx年工程定额(《全国统一建筑工程基础定额xx省单位估价表》)计取定额直接费(含材料、人工费退补差)，以此为取费基础综合取费，费率为11% ;

　　(2)定额综合工日单价执行x建价[20xx]8号文件：建筑、安装、市政、市政设施养护维修、房修和园林绿化工程定额综合工日单价为47元/工日;装饰、仿古建筑工程定额综合工日单价为57元/工日;

　　(3)本工程不要求承包方提供建筑业。

　　八、工程款的支付：

　　承包人完成主体工程后，经发包方验收合格后7日内，付至已完工程价款的75%;承包人完成内、外墙等初装修后，经发包方验收合格后7日内，付至已完工程价款的95%;余已完工程价款的5%作为工程质保金，工程质保金在工程竣工验收合格后1年内无息付清。

　　九、竣工验收

　　1、工程竣工后，承包方应在竣工验收5天前，向发包方提交竣工验收报告。

　　2、发包方在收到承包方竣工验收报告后5天内，组织有关人员进行验收。发包方无正当理由不组织验收并在5天内不提修改意见，亦不批准验收报告，工期顺延。竣工验收报告批准日期为竣工日期。

　　十、双方责任

　　1、发包方责任

　　(1)开工前具备路通、水通、电通的施工条件。

　　(2)向承包方提供建筑物结构及管线资料等资料。

　　(3)向承包方提供完整的施工图纸。

　　(4)及时参加验收

　　2、承包方责任

　　(1)加强对施工现场人员的`管理，遵守发包方管理规定，承包人施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成本合同。

　　(2)遵守政府和有关管理部门对施工现场进出口交通、环境卫生、施工噪音等管理规定。

　　(3)施工现场按发包方指定的位置堆放材料、搭设临时设施，不乱搭、乱放，做到文明施工。

　　(4)为其施工人员购买保险，在施工过程中做好安全防护，确保安全施工。承包人在施工过程中造成承包人自身、发包人及第三方人身及财产损害的，承包人承担相关责任，并赔偿发包人因此遭受的其他损失。

　　(5)承包人承担施工所需水电费。

　　(6)采取积极措施做好施工现场的管线和邻近建筑物、构筑物、道路、树木等保护工作，如有损坏，由承包方负责赔偿。

　　(7)承包人负责工程成品及设备的保护，做好施工现场的保卫、消防和垃圾清运等工作

　　(8)施工中未经发包人及业主方及有关部门批准，不得改动原建筑结构及各种设备管线。

　　十一、违约责任

　　1、发包方逾期付款的，每逾期一日按应付未付金额的万分之二支付逾期付款违约金，承包方有违约行为的除外。

　　2、承包人逾期超过60天的，发包人有权将剩余工程另行发包，所需费用自承包人工程款中扣除，不足以扣除的，由承包人另行承担。此外，发包人有权按照合同总价的20%追究承包人的违约责任，有权要求承包人无条件退场，已完合格工程量按70%计价。

　　3、因承包人工程质量引起的安全责任及其他责任由承包人承担，承包人并应赔偿发包人因此遭受的损失。

　　4、工程质量经验收不合格，承包方应返工，返工后经再次验收不合格，发包方将按合同总价的20%追究承包方的违约责任，给发包人造成其他损失的，发包人有权向承包人追究赔偿责任。

　　5、本工程承包方不得转包，若发现承包方违约，发包方有权责令承包方立即退场，并赔偿发包方的一切损失。

　　十二、争议解决方式

　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时：本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由宁都县建设行政主管部门调解，调解不成时，由发包人所在地有管辖权的人民管辖。

　　十三、合同生效

　　合同订立时间：20xx年XX月XX日

　　合同订立地点：xx售楼部

　　本合同一式四份，发包方执二份，承包方执二份，经发包方、承包方双方签字后生效，均具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

居间劳务合同11

　　委托方(甲方)：________(公司代表：________ )

　　居间方(乙方)：________

　　乙方受甲方委托，双方就陕西________公司蓝天狩猎场别墅项目工程委托事项协商一致，签订本合同。

　　第一条：委托事项

　　1、乙方负责介绍甲方与陕西________公司接洽等事宜，具体施工及合作条件由陕西________公司与甲方自行协商。

　　2、乙方协助甲方与陕西________公司就蓝天狩猎场别墅项目约7万多平方米，工程签订施工合同，工程总造价约为1.6亿元，最终以实际结算为准。

　　第二条：居间报酬的.计算方法与支付时间和方式

　　1、甲方按照承包工程总造价每平方米2260元计算，支付给乙方劳务报酬税后人民币每平方米30元，共计200多万(以实际结算为准)。

　　2、劳务费用分多次支付，

　　第一次支付时间为甲方与陕西________公司签订合同进场后____日内，需支付给乙方劳务报酬30万人民币整，以后支付，按陕西XX公司支付给甲方工程量每平方米30元计算为准，(款项到甲方账上____日内支付给乙方)。

　　3、劳务报酬以现金(人民币)形式支付。

　　第三条：违约责任

　　甲方在乙方的劳务居间委托事项完成后，必须按照本合同第二条支付劳务报酬，不得以任何理由拒付、缓付。否则将承担劳务报酬总额20%的违约金。

　　第四条：其它约定事项

　　1、如陕西________公司和委托方(甲方)最终未达成合作，本合同自动失效。

　　2、合同争议的解决方式，由甲乙双方协商解决，协商不成时，双方可向当地人民提起诉讼。

　　3、其他未尽事宜，甲乙双方协商后，以补充协议方式约定，补充协议与本合同同样生效。

　　委托方(甲方)：________居间方(乙方)：________

　　签订日期：________年________月________日

　　签订日期：________年________月________日

　　公司盖章：________

　　盖章________

居间劳务合同12

　　上诉人（原审被告）：_________________某某有限责任公司

　　法定代表人：______________某某，董事长

　　住所地：__________________

　　代理人：______________律师事务所__________律师

　　被上诉人（原审原告）：_________________某某股份有限公司

　　法定代表人：______________某某，董事长

　　住所地：_________________省某某市某某县某某街某某号

　　上诉请求

　　1、依法撤销某某县人民法院（20__）来民二初字第00099—1号民事裁定书；

　　2、将本案移送至山东省济南市某某区人民法院进行审理。

　　事实和理由

　　_____________。上诉人认为某某县人民法院的裁定违背了事实和法律规定，属于错误的裁定，应根照《民事诉讼法》第22条的规定，依据“原告就被告”的原则将本案移送至上诉人的住所地人民法院（山东省济南市某某区人民法院）审理。具体理由如下：_________________

　　一、原审认定事实和适用法律错误

　　_________________

　　二、某某县人民法院对本案无管辖权

　　_________________

　　三、本案应移送至上诉人的住所地人民法院管辖，即_______________某某区人民法院。

　　本案中既约定仲裁又约定诉讼，应为无效，故应该以法定管辖界定本案管辖权；根据《民事诉讼法》第二十二条确定的“原告就被告”的原则，由于本案的.上诉人山东某某有限责任公司住所地在山东省济南市某某区，因此上诉人认为该案应移送至山东省济南市某某区人民法院审理即符合法律规定，也充分体现了合同双方当事人的真实意愿，显得更为合适。

　　综上所述，上诉人认为：_________________原审法院认定事实和适用法律错误，必然导致裁判的错误，故上诉人依法向贵院提起上诉，望裁如所请。

此致

　　___________人民法院

　　具状人： ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

居间劳务合同13

　　委托人（工程承包方）：_________（简称：甲方）

　　居间人（受托人）：__________（简称：乙方）

　　工程名称：___________

　　工程地点：______________

　　工程内容：土石方（含地基）挖运（含爆破运输）工程价款：__________按实际发生计算

　　一、委托方与建筑方或总承包所方（相关方）正式签订工程施工合同（含劳务承包合同、协议书等）之后，委托人同意支付居间人（委托方）劳务合作酬金等，其综合酬金按总方量每方提成支付。

　　二、居间人（受托方）的酬金在委托人与相关签订工程施工合同（含劳务承包合同、协议书等）或具有进场手续交桩点的同时，首付万元，以后如第一次支付的综合酬金逾期不能付款，按每天一千元收取滞纳金。

　　三、其它

　　1、如因委托人的原因造成居间人（受托人）损失，居间人（受托人）有权追偿；

　　2、委托人与发包方签订施工合同的一切经济责任及法律责任均由受

　　托人自行负责，与居间人（受托人）无关，但居间人（受托人）可协调期周边关系。

　　四、居间人（受托人）促成委托人与建设方或总承包方（相关方）签订合同，协议成立，委托人应当按照约定支付其综合酬金，如委托人在与相关签约的前后变更人员或推荐其他人承接该工程，委托人亦应按其约定履行支付酬金的.责任（具体办法由委托人负责，参照合同法第76条之规定办）

　　五、如委托人不按时或不支付综合酬金给居间人（受托方），居间人（受托方）可持此合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令。

　　六、居间人（受托方）也有权委托业主或总承包方（相关方）在委托人（承建方）承建项目工程预付款、进度款内代扣给居间人（受托方）。

　　七、居间人（受托人）的酬金应交纳的个人所得税由委托人承担交纳。

　　八、委托人继续承建建设方或总承包方、相关方的工程均按本合同执行，并协商支付居间综合酬金的数额。

　　九、无论合同名称或工地负责人发生变化，甲方付给乙方的劳务费用必须遵约履行。

　　十、委托人与工程发包方签订合同后，委托人把合同书复印件及法人身份证复印件各一份并加盖公章交受托方。

　　十一、本居间合同，受托人及间人（受托方）均应严格保密，如任何一方将本合同内容对任何人泄密，导致不能签订施工合同等不利因素，所产生的一切后果均由泄密方负责，并承担损失。

　　十二、委托方和受托方就该项目在项目所在地共同设立银行账户，共同监管直

　　至受托方的劳动酬金全部付清，账户全部移交给委托方管理。

　　十三、本合同一式份，委托人执份，居间人（受托人）执份，经双方负责人、代表签字或盖章生效，本金支付完毕后失效。

　　委托人签字（或盖章）：________居间人（受托人）签字：_________

　　身份证号码：__________

　　签订日期：_____年____月___日

　　签约地点：____________

　　注：本合同双方执件无异样，并签字认可。

　　身份证号码：______________

居间劳务合同14

　　编号：________________

　　甲方：________________

　　法定代表人：__________

　　住所：________________

　　电话：________________

　　乙方：________________ ，性别：________________ ，民族：________________ ，年龄：________________

　　住址：________________

　　身份证号：________________

　　国内指定联系地址：________________

　　国内指定联系电话：________________

　　其他通讯方式：________________

　　根据我国《民法典》等法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿的原则，经充分协商，就乙方委托甲方劳务中介服务等事项达成如下约定：________________

　　一、委托事项

　　1、甲方向乙方提供介绍出国劳务的居间服务。包括但不限于向乙方介绍或推荐具有《对外劳务合作经营资格证书》的公司。

　　2、乙方委托甲方向第三方(指从事出国劳务服务的公司)转交相关资料或代办有关手续。

　　3、甲方依据乙方的特长提供居间服务，乙方的特长为：________________ 食品包装工。

　　4、乙方意向出国劳务的国家为：________________ 荷兰 。

　　5、乙方意向出国劳务的国家工作工资为：________________税后工资2600欧元/月，根据工作表现，老板会有涨薪;

　　6、乙方意向出国劳务的国家工作的福利待遇为：________________ 雇主方提供食宿，并履行代缴税义务，提供个人医疗保险;10小时/天左右，一周工作6天，加班另算，每年14天带薪年假，往返机票雇主承担 。

　　7、乙方意向出国劳务项目的办理时间为：________________ 3-6个月(资料递交齐全开始计算办理时间，如遇不可抗拒因素在合同期内签证没下达成功，则自动顺延1个月办理时间)。

　　二、中介服务费

　　本合同项下的中介服务费为1800________元人民币整，大写：________________ 壹仟捌佰元 ，付款时间为签订合同三个工作日内。

　　三、乙方可能承担的其他费用

　　1、由甲方代收的，第三方(指从事出国劳务服务的公司)按有关规定收取的费用。

　　2、甲方转交相关资料或代办有关手续所产生的交通、住宿等费用。

　　3、乙方委托甲方委托代办有关手续的，乙方出国劳务所需的护照费、体检费、培训费、考试费、签证费、交通费等。

　　4、上述费用根据实际情况，乙方须及时足额缴纳。

　　5、上述费用均为实支费。甲方不因任何情况有退还的义务和责任。

　　四、甲方的权利和义务

　　1、甲方有按照约定收取中介服务费的权利。

　　2、甲方应按委托事项的约定认真履行中介服务义务。

　　3、甲方应就了解到的第三方单位的相关信息及其他有关信息如实向乙方介绍。

　　五、乙方的权利和义务

　　1、乙方应如实向甲方提供与出国劳务相关的个人信息，包括：________________个人履历、健康状况、履约能力(包括但不限于能证明乙方特长的职业技能证书、职业资格证书等)、个人信用状况等。

　　2、乙方应按照约定向甲方支付中介服务费及应由乙方承担的其他费用。

　　3、乙方有要求甲方为其提供的个人信息保密的权利。

　　六、合同的解除

　　因乙方原因，导致甲方不能履行本合同的，甲方可以解除合同，收取的中介服务费不予退还。甲方因履行本合同所产生的一切其他费用由乙方承担。

　　七、违约责任

　　本合同签订后，甲、乙双方均需严格履行。如一方违约，违约方须依法承担违约责任。

　　八、送达

　　本合同指定的`联系地址、电话和其他通讯方式为有效联系地址、电话和通讯方式。双方因履行本合同需要进行书面联系或进行通知的，相关内容和文书自通过电话、挂号信、快递及双方约定的其他通讯方式首次送达的，或直接送达后由指定联系人签收的，均视为有效送达。

　　九、附则

　　1、本合同未尽事宜，经甲、乙双方在协商一致的基础上，另行订立补充合同。

　　2、本合同经甲、乙双方签字或盖章生效。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　十、特别约定

　　甲方的员工不得私自接受乙方的委托，从事与本合同有关的服务事项。若乙方接受了员工的私自服务，所产生的一切后果和责任均由乙方自行承担，与甲方无关。

　　甲方：________________ 乙方：________________

　　身份证号码：________________

　　________年 ________月 ________日 ________年 ________月 ________日

居间劳务合同15

　　委托方：（以下简称甲方）____

　　居间方：（以下简称乙方）____

　　第一条居间事项

　　甲方委托乙方为其居间取得劳务合作，并协助其与总包方签订合同。

　　第二条合同有效期

　　本合同有效期自双方签订之日起至工程期满日止。期满后可续约，续约内容具体事宜由甲、乙双方另行约定后重新签订居间合同。

　　第三条委托范围及价格

　　乙方提供居间服务的工程为土方___元每方，矿___元每吨。乙方应当亲自办理本合同项下事项，乙方不得再就本合同事项转委托他人办理。

　　第四条甲方义务

　　1、保证提供的资料真实、合法。

　　2、对乙方的居间活动提供必要的协助与配合。

　　第五条乙方义务

　　1、真实、准确、完整地向甲方介绍工程的状况。

　　2、按照甲方和总包方确认的服务和收费标准，为促进成交提供协助服务。

　　3、对甲方因履行本合同而提供的相关资料负有保密义务，不得对外披露。在本合同履行完成或解除之日起10个工作日内，乙方应当将相关资料退还给甲方。

　　4、无论居间服务是否成功，乙方均不向甲方收取除本合同第六条明确约定的佣金之外的'任何费用。

　　第六条佣金标准和支付方式

　　1、佣金支付标准如下：

　　总包方签订协议后支付___万元，进场后按每月完成工程量总包方支付工程款时按土方每方___元，矿每吨___元支付乙方佣金；

　　2、佣金支付方式

　　乙方在促成甲方和总包方签署正式合同后，有义务促成总包方按协议支付劳务费，乙方佣金按总包方付款进度比例支付。

　　第七条保密条款

　　一方对因劳务委托而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　第八条不可抗力

　　任何一方因有不可抗拒致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗拒事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　第九条其它

　　甲方承诺：如果甲方、乙方和乙方所提供的客户方三方之间达不成劳务合作协议，甲方、甲方的子公司或甲方的关联公司不得单独与乙方所提供的客户方、其子公司或其关联公司另行洽谈合作事宜。如果乙方发现甲方，甲方子公司或者甲方的关联公司单独与乙方所提供的客户方、其子公司或其关联公司洽谈上述项目之事宜，并达成协议，视为本协议已经完全履行，本协议的目的已经达到，甲方应按照本协议的规定向乙方支付居间服务费。本协议一经签署，未经另一方的书面同意，任何一方无权擅自变更协议的条款。

　　第十条合同未尽事宜及争议的解决

　　本合同未尽事宜可由甲、乙双方协商并另行签订补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。因本合同发生争议协商不成时，依法向甲方所在当地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十一条合同文本及生效

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。以下无正文。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

【居间劳务合同】相关文章：

劳务居间合同05-14

工程劳务居间合同11篇12-03

工程劳务居间合同10篇11-12

工程劳务居间合同9篇06-09

销售居间合同03-30

居间租赁合同09-19

销售居间合同05-24

销售居间合同08-12

销售居间的合同07-26