【精选】劳务合同8篇
在当今不断发展的世界,越来越多的场景和场合需要用到合同,它可以保护民事法律关系。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,以下是小编收集整理的劳务合同8篇,欢迎阅读与收藏。
劳务合同 篇1
工程名称:
甲 方:
乙 方:
订立时间:
订立地点:青岛市
工程项目部 20xx年5月25日
工程项目劳务承包合同
甲方(发包方): 项目部
乙方(承包方):
为全面履行公司建设单位签订的建设工程施工合同,乙方自愿接受甲方统一管理。经双方协商一致,签订本合同,共同遵守执行。
第一条 工程名称、范围、内容和方式
工程名称:
工程地点:
工程承包范围: 1#、2#、3#、4#、5#楼座工程范围内的主体结构、二次结构和装饰装修等工程;
工程承包方式:包清工作业,固定单价承包,乙方独立核算,自负盈亏。乙方提供为完成承包范围内之工程所需的劳务、施工所需手扶机具、手动工具、用具、测量放线器具(除放线仪器)、双面胶带、密封带、海绵胶带、扫帚、胶皮管、泥桶、铁锹、括尺、施工照明电线、木工机具、移动配电箱及电缆、配套灯具、手提磨光机、铁钉、铁丝、扎丝、钢筋垫块、安全帽、安全带及安全文明施工等。
工程承包内容:
承包内容:施工图范围内(建筑及结构)除甲方分包项目外的所有内容,包含但不限于混凝士主体结构(一次结构)工程、二次结构工程、装饰装修工程等,包括与结构连在一起的设备基础。(已完工程办理交接手续,并扣出已完工程量的费用。)
(l)所有的放线、标高抄测、楼层二次结构放线、标高引测控制等。(其中:主轴线由甲方负责控制。)
(2)土方工程:配合机械挖土、修边坡、集水井、排水沟、盲沟、回填土、灰土平整、转运、打夯及工具、集中降水配合的人工等。
(3)地下室:基坑清土平整、基础排水、集水坑、消防水池、防水找平层、外围防水层保护墙,与结构连在一起的设备基础等。
(4)钢筋制作:按图翻样进行配料、调直、场内外加工、场内运输、成型、吊运料、绑扎、安装,土建中的预埋件安装、焊制马登、直螺纹连接(钢筋乙方下料制作吊运安装)。包括钢筋加工机械、扳手、电渣压力焊的焊剂及夹具、钢筋套丝包。止水钢板、串墙螺杆、止水螺杆、对拉螺栓、预埋件的制作安装(直螺纹套筒、串墙螺杆及止水螺杆原始材料由甲方提供),现场已有钢筋机器移交乙方使用,如需要添加机器,由乙方自行负责。
(5)混凝土一次主体结构采用商品砼,混凝土工作内容包括接拆泵管、下料、浇筑振捣砼、砼找平、压光,机械磨光、养护、接缝剔毛处理、后浇带施工、剔凿清理跑模砼、预留甩茬施工缝、结构后浇带、混凝土挡板、飘窗挑板、女儿墙、线饰等全过程;支架、模板包括按酬纸尺寸场内运榆、制作、配模、模板安装加固成型、拆模;周转料的装卸车、二次转运到指定地点的堆码、后浇带施工等。
(6)二次结构工程:砌筑工程,包含拉墙筋种植,构造柱、混凝士配筋带、圈粱、
过梁,卫生间隔断制作和安装,厨房的止水带等。
(7)装饰工程:内、外墙的抹灰、喷浆、挂网、外墙面刮糙、门窗工程的塞缝收口、天棚打磨抹灰、屋面保温、找坡、找平、防水保护层、变形缝等内容,公共部位内墙含粉刷石膏及腻子、涂料的人工费。
(8)室内外楼地面、屋面工程等(除防水)图纸全部内容,包含公共部位地砖、 铁爬梯等。室内外台阶(含面层)、坡道、散水图纸全部内容;
(9)脚手架工程:内外架、挂架和满堂红的搭拆、包含上料平台搭设、门式活动脚手架、挑脚手、跳板、安全网、施工电梯的操作平台及防护、三宝四口五临边等的全部作业。安全防护的搭拆维护。施工现场的材料装卸、倒运及二次搬运、钢管架除锈及刷漆、扣件打油和维修、垂直运输、材料分类堆码放全过程等。
(10)现场文明施工。达到国家和地方的安全文明施工相关规定。
承包范围内不包含的内容(共四项)
1、所有的卷材、涂膜防水工程。
2、外墙涂料、外墙贴面等精装修工程。
3、门窗工程(需要塞缝的乙方负责)、空调百页、栏杆工程、钢结构工程(需要预埋的乙方负责)。
4、外墙保温、天棚保温工程。
5、水电安装工程。以上不包含的内容如由乙方施工,双方协商,签订补充协议。
第二条 工期
开竣工日期以甲方发布的实际开竣工日期为准;本工程施工进度设置节点:具体节点工期依双方共同签字认可的计划为准。
以上工期已经考虑下列因素:
1、国家及当地政府规定的节假日或公休日;
2、与其他分包施工工序间不可避免的交叉作业影响;
3、非重大施工变更;
4、其它不利的条件(不可抗力除外)。
工期调整和保证:
1、为保证施工进度按期完成,乙方施工人员保证至少达到双方认可的人员计划的数量。缺少一人愿意接受每人每天50元的处罚。如乙方不能按照施工进度计划完成±0.000主体封顶和竣工验收三个节点中任何一个节点的施工任务,视为乙方违约,乙方按照项目部确认的已完合格工程工程量的80%结算,自行退场。
2、乙方按节点施工进度计划,节点工期每提前一天,甲方奖励一万元,每延误一天,视为违约,每天处罚5千元。奖励最高不超过10万元,处罚最高不超过5万元。
3、若因甲方原因造成的停工,每天停工时间超过8小时的(不包含政府部门的停水停电),甲方补偿给劳务队每人每天150元。低于8小时的,其费用包含在合同单价的风险范围内,不予计算。在发生临时停工时,双方当天必须及时签字确认后有效。如当天不签字确认的,视为乙方放弃,不予计算停工费用。地方职能部门、业主、监理的检查验收时间、工序交接的检查验收以及中间验收和竣工验收时间不作为停工时间。
4、地下部分按进度计划完成后,地上部分的进场开工日期甲方根据建设单位的要
求另行通知,在此期间乙方发生的各种费用由乙方自行承担。
第三条 合同价格及工程量签认约定
1、工程价款:本工程标准层价格按建筑面积每平方米元(其中:主体结构工程每建筑平米 210 元,二次结构及装饰工程每建筑平米 118 元。 )本综合单价除另有约定外不以任何理由予以调整。
2、三层以下所有室内外末完工程及工序,按图纸设计要求进行完善施工至达到验收合格标准,按建筑面积 105 元/平方米(包含现场清理)。
3、本合同价款已综合考虑以下内容:
3.1乙方已完全充分理解工程项目施工的环境和施工条件、作业程序等原因。所发生的费用均属于乙方自身经营风险;由乙方自行承担(合同另有说明者除外)。
3.2为完成本工程承包范围所发生的综合价格含(乙方应收的管理费、职工进出场费、冬雨季施工人工费、成品保护费、乙方在工程施工过程中应该办理的相关证件所需的费用、保证施工现场及周边文明施工发生的人工费用、保证施工安全防护设施的搭拆人工费用、材料取样送检及制作安装人工费用、值班电工及测量放线等少数工种人工费、材料取样试验人工费、现场道路硬化的人工费、塔吊与电梯基础及附墙施工人工费、商品砼输送泵管的按拆费用)的费用。
3.3合同价款中包含除甲方供应构成本工程实体部分的主要材料外的其他材料费用:如小型手动工具费用、胶带、施工期间临时照明、施工临时用水管线费用等。
4、零星用工单价:技术工150元/日,杂工120元/日,是指合同规定工程内容以外的用工,乙方按此单价和甲方签证确认,作为结算依据,每月5号上报项目部。逾期不上报的,视为放弃,不予结算。
5、单项设计变更增减工程单价按《山东省建筑工程消耗量定额(20xx)》规定相应增减。
6、砼施工原则上全部使用地泵,因甲方考虑工期进度的因素,地下室部分可以部分使用汽车泵(具体部位双方协商签证),使用汽车泵的租赁费用高于地泵的部分,甲乙双方各承担50%。
7、税金、水电费不包含在合同价格内,由甲方缴纳;乙方企业管理费、乙方人员的个人所得税和社会保险费、进出场费、交通.费等其他税、费均包含在合同单价内,由乙方按有关规定自行缴纳。
8、合同价款中已经包含为文明工地所需要发生的费用,如遇到政府职能部门或业主检查时,乙方应积极准备、整理现场并做好检查后的整改工作。如因乙方原因造成未能通过检查,甲方受到通报、罚款的,责任全部由乙方承担。
9、合同内作业项目和内容的签认:最终结算以甲方签字、计价认可的符合计量规则的实际完成的合格作业量为依据。甲方指定为现场作业量有权签认人,乙方指定为现场作业量有权签认人,其他人签认的作业量属于无效作业量。
第四条 报酬的计量及支付程序
1、 工程款支付:本工程无预付款。
(1)主体结构工程的付款阶段和比例:标准层以上每五层完成七天内拨付一次劳务费。拨款比例为完成节点工量的80%劳务费用。
(2)二次结构装饰工程的付款阶段和比例:按本月完成的工程量在下月十日内拨付劳务费的80%
(3)三层以下工程的付款阶段和比例:按本月完成的工程量在下月十日内拨付劳务费的80%
(4)工程款支付方式:暂定现金拨付,若需经过劳务公司转账开票,税金另计。
(5)劳务费拨付时乙方需优先发放工人工资,甲方有权监督工资发放。
2、如因乙方内部纠纷影响乙方履行本合同,乙方应承担违约责任,.并承担由此给甲方造成的全部损失。
第五条验收与结算
1、乙方应于竣工验收后30天内向甲方递交竣工结算书(按甲方要求为准)。由甲方相关人员签认后作为结算的依据。结算完毕后甲方支付乙方劳务费至结算额的约97%,预留 50 万元作为质保金,保修期2年,维修范围执行建设单位和甲方签订的条款及范围。
第六条 工程质量
1、本工程质量标准:符合国家、行业及工程所在地地方标准/规范,确保整体工程验收合格。
2、乙方必须保证工程质量满足上述要求,并按上述标准进行施工和验收,要确保分项、分部工程一次验收合格率达到100%。为达到上述标准,乙方所采取的各种措施之费用已包含在合同价款中。
3、因乙方原因致使本工程质量达不到本合同约定的标准,乙方须免费进行维修。
第七条 材料采购供应及材料用量的控制
1、乙方负责甲供材料的卸车、二次转运、保管工作(费用已含在综合单价内)。
2、乙方必须合理使用甲方供应的材料,材料的使用量必须控制在双方约定的消耗范围内。超出部分乙方按双倍的市场价格标准扣除费用。钢筋的损耗量为2%,砼的损耗量为1%,其他按定额规定执行。钢筋在直径l6毫米以上大于1.5米的乙方保证闪光对焊后使用(费用已经包含在承包单价内),各种钢筋超过30厘米的,留作备用。
第八条 施工方案和进度
1施工月进度计划:乙方须在每月的2 7日提交下月的施工月进度计划。
2施工周进度计划:乙方应在每周五提交下周施工进度计划。
3乙方必须按照审定的周进度计划施工,按期完成周施工任务;若因乙方原因,乙方连续二次实际施工进度滞后于审定的周进度计划,甲方有权对乙方处以壹万元/次的违约扣款,乙方必须无条件接受。
4每施工节点开工前,乙方需上报该节点的总进度和人员计划。
第九条 甲乙双方权利和义务
甲方驻工地代表
姓名: 张建华 职务: 项目经理
劳务合同 篇2
发包人【简称甲方】
劳务分包人【简称乙方】
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建业·天筑7#楼及所属地下车库工程工作事项协商一致,订立本合同。
第一条:工程概况:
1.1工程名称:
工程地点:
建筑面积:平方米,地下车库(据98定额人工工资结算)。
结构形式:框架剪力墙结构,层。
1.2工程承包范围:
水电安装工程承包范围依据为施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、工作联系单、建筑安装工程施工验收规范。
1.2.1、水施部分:给排水系统预留洞及设备安装;
1.2.2、消防部分:防火自动报警系统预留洞及管子的预埋;
1.2.3、电气部分:强电(公共部分线管预埋、穿线、电缆、灯具、开关、插座、配电箱、配电柜及桥架安装),住宅部分线管的预埋、穿线、灯具、开关及插座的安装;
1.2.4、弱电部分:弱电(电视、电话、宽带、对讲)线管的预埋,桥架及弱电箱的安装。
1.2.5、空调部分:中央空调洞的预留;
1.2.6、通风部分:排风排烟、正压送风系统洞的预留及管的预埋;
1.2.7、室外部分:室外雨水管安装、避雷、接地焊制;
1.2.8、采暖部分:采暖系统预留洞、室内地暖安装及井道主管安装。
承包方式:清包工
建筑面积包干报价。包人工、包安装工具(包括除垂直运输以外的其它一切必须工具如套丝机、手电钻、电焊机、冲击钻)的提供、机械、导管钢丝、包工期、包质量、包安全及文明施工、包竣工验收合格通过;
1.3质量等级:中州杯
1.4合同价款:
1.4.1主楼单价:(建筑面积,地下车库另算)
1.4.2合同价款:¥:元(不包含地下车库)
第二条:图纸
开工前七天,发包人应提供图纸壹套(未含竣工图)
第三条:甲方驻工地代表
3.1甲方驻工地代表姓名:
3.2职责:按合同约定,及时提供给乙方所需指令、批准、图纸并履行其它合同约定的'义务。
第四条:甲方工作
甲方按合同约定的时间和要求一次或分阶段完成以下工作:
4.1负责组织图纸会审和技术交底,编制总的施工组织设计,审查乙方分包工程施工方案及进度计划、月计划及周计划;
4.2负责组织阶段验收和竣工验收工作,对乙方的质量、进度、安全和文明施工进行监督;
4.3定期组织召开业主例会,对施工生产情况进行协调;
4.4提供施工现场的施工用临时水源、电源,临水供水至主干管,临电供电至二级电箱;
4.5甲方协助乙方办理在施工现场的各种手续并协调各方面的关系;
4.6及时反馈业主及有关方面下达的洽商、变更、签证等施工有关资料。
第五条:乙方驻工地代表
5.1乙方驻工地代表姓名
5.2职责:乙方负责编制安装工程专业施工组织设计。按照甲方的工期总控计划、质量目标和甲方代表依据合同发出的指令、要求精心组织施工,履行分包合同中规定的义务,遵守甲方的《项目管理办法》及规章制度。
第六条:乙方工作
乙方按本合同约定的时间和要求完成以下工作:
6.1按照甲方通知的时间准时进场,并在一周内根据所负责项目图纸提出设备材料计划,并对数量负责;
6.2严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求;
6.3按照甲方代表批准的施工方案进行施工,未经甲方代表认可,不得擅自更改施工方案;与其他分包人进行交叉配合施工过程中应按照甲方的指令进行施工,乙方应对甲方指令进行复核及确认。
6.4在施工过程中必须服从甲方代表对质量、进度的管理,必须建立质量保证体系,并按甲方要求配备专职或兼职安全员和质量检查员;
6.5乙方必须严格遵守河南省及郑州市政府关于外地施工企业管理的相关法律、法规及条例,任何因乙方违反上述有关规定、条例造成的案件、事故、事件等的经济及法律责任均由乙方承担,由此造成的甲方的经济损失由乙方承担;
6.6乙方所有工人必须具备国家、河南省及郑州市要求的全部证件。凡因乙方工人上述证件不齐而造成的任何案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担,由此造成的甲方的各种损失由乙方承担;
6.7乙方必须向甲方上报进入施工现场的全部人员名单,乙方人员经甲方审核后方可进入施工现场,且未经甲方同意不得擅自变动。如有人员变动应上报甲方,经甲方同意后方可变动,否则视为违约,自行承担由此产生的后果及费用。
第七条:结算与付款
7.1结算依据:以建筑面积按照设计图纸依据河南省建设工程建筑面积计算规则计算。
7.2按节点进度支付工程款:十五层封顶支付8%,主体封顶支付12%;十五层二次线管预埋完成支付4%,主体封顶二次线管预埋完成支付6%;安装十层、二十层、封顶完成按工程量付款80%;工程竣工经甲乙双方与有关部门验收合格后付安装工程款总额的90%;结算完成支付95%;剩余5%为保修押金,保修期按照业主与总包方的合同约定贰年;
以上支付节点均按实际完成面积支付。
第八条:工程质量的监督与验收:
8.1乙方在施工中必须按设计图纸及国家颁布的操作规程和规范施工,质量应符合国家规定的施工和验收标准。分部分项工程按要求达到预定的标准95%;
8.2施工中的隐蔽工程,在隐蔽前由乙方提前24小时通知甲方验收;
8.3每次完成的分部分项工程,由乙方专职人员报请甲方质检部门,经检验合格后进入下道工序施工;
8.4乙方应按照国家标准、规范和设计图纸进行施工,并随时接受甲方检查、监督。乙方应配合甲方做好各项检查,对查出的问题,应按甲方要求及时进行返工、修改、自行承担费用。甲方有权酌情给以200—20xx元罚款。造成业主或监理的批评或罚款均由乙方承担,根据业主的罚款数额,由乙方承担双倍罚款;
8.5非乙方施工项目对工程最后质量评定造成影响,乙方不负责任;
8.6乙方工程在具备验收条件时,甲方五日内组织项目部有关部门进行验收,经验收符合要求,双方在验收单上签字,资料由甲方负责保存。
第九条:材料及设备保管
9.1乙方严格要求工人按照施工质量验收规范施工,杜绝浪费材料,做好工完场清工作(材料、建筑垃圾);因乙方原因造成的质量问题由乙方承担,甲方收取材料损失费,所造成的罚款由乙方承担,甲方在乙方工程款中扣除;乙方需切合实际根据施工工期的用量需要,提前三天向甲方上报施工所用材料。
9.2乙方需要的材料由甲方供应到施工现场,乙方应负责卸料并及时清点并办理领用手续,按甲方指定堆放整齐;材料一经领用,圴由乙方负责保管,直至工程完工,由于乙方现场管理不善造成丢失或损坏,圴由乙方负责;
第十条:补充条款:
10.1工程量的增加及减少按98定额工程量结算;
第十一条:甲乙双方管理人员在工作中要秉公办事,如发生违法违纪行为要追究责任人的经济和法律责任。
第十二条:争议解决及违约责任:
12.1甲乙双方在履行合同中如发生纠纷和违约时,应双方协商解决如双方解决不了,可根据一方当事人的请求提交本工程所在地的有关部门或仲裁机构解决。
第十三条:合同的生效与终止:
13.1本合同双方签字、盖章之日生效;
13.2本合同规定结算付清尾款之日终止。
第十四条:本合同一式贰份,甲乙双方各存一份。
合同订立时间:年月日
合同定立地点:
本合同双立约定签字盖章后生效。
发包人:分包人:
年月日年月日
劳务合同 篇3
一、劳务合同中劳动者不享有社会保险待遇
案例:
宋某在北京工作已经3年了,一直在某公司做销售员。公司和她签订劳动合同时说,由于她没有北京户口,不能签订劳动合同,只能签订劳务合同。不料,她突然患病住院,医药费用去了几万元。这时她才想到自己还没有办理社会医疗保险。她找公司要求按医疗保险的相应标准报销医药费,公司却回答说,你与公司签订的是劳务合同,公司不承担医药费。
点评:
在建立劳动关系时,一定要看清与单位建立的是什么关系,劳动合同与劳务合同一字之差,在性质上却是相差很大的。劳动合同才受《劳动法》的保护,劳动者才能享有劳保待遇;劳务合同却是一种民事合同,是受《民法通则》与《合同法》调整的,劳动者是不能享受劳保待遇的。
二、国外公司办事处与中籍职工只能签订劳务合同
案例:刘小姐是新加坡某公司驻京办事处员工,月薪四千元。当时刘小姐进公司时,是看到该公司在网上公布的招聘广告才去的。工作四年后,此办事处又招进了一批年轻的员工,这些员工的月薪只有两千多元。为了减少开支,公司解聘了刘小姐。刘小姐不服,向海淀区劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁,要求经济补偿,结果被告知不予受理。
点评:
国外公司办事处在国内没有用人权利,不能与中籍职工建立劳动关系。如果办事处想招聘职工,必须通过外服公司才行。所以,在此关系中,职工必须先与外服公司签订劳动合同,再由外服公司与国外公司办事处签订劳务输出合同。如果职工没有通过外服公司而是直接与国外公司办事处建立了“劳动关系”,签订了“劳动合同”,这种合同本身是无效的,在实践中劳动仲裁机关不受理此类纠纷,在法院诉讼阶段,法院把这种关系认定为一种劳务关系,而劳务关系是得不到经济补偿的。
三、退休后只能成立劳务关系
案例:
李师傅退休后又被单位返聘,但是他发现这一次单位不再给他上各种劳动保险了,对此他十分不理解,于是就去申请了劳动仲裁,仲裁认为李与单位之间的关系不是劳动关系,而是一种劳务关系,于是驳回了李师傅的仲裁请求;他不服,开始起诉,一审二审都被驳回。此案被中央电视台报道。
同时,也发生相似的一个案例:王师傅退休后被某公司聘用,当时约定的是月薪8000元,20xx年4月至8月这五个月的工资报酬公司一直拖欠不给。于是王师傅就直接向法院进行起诉,要求支付劳动报酬。单位提出了管辖权异议,认为公司与王师傅之间的关系是一种劳动关系,应该先经仲裁才能诉讼,所以请求法院驳回王师傅的诉讼请求。法院审理后,认为王师傅已经退休,退休后与单位就不能再形成劳动关系,而应是一种劳务关系。所以法院驳回了单位的管辖权异议,依法进行了案件的审理。
点评:
在我国现行实践中,退休后的职工再与单位建立用工关系的,一律以劳务关系对待。虽然这一点在理论上还有争议,但是目前仍然是实践中的惯常做法。
四、事实劳动关系可以转化为劳务关系
案例:
李先生与北京某有限公司维持了三年的劳动关系,但是一直没有签订劳动合同。在此期间,李先生的月薪是8000/月,但是每月都扣发百分之二十作为风险抵押金。20xx年9月,李先生跳槽,并去海淀区人民法院起诉公司,要求公司返还风险抵押金。公司在提交答辩状期间对法院的管辖权提出异议,认为李与公司之间的关系是劳动关系,双方所产生的纠纷是劳动纠纷,应先由劳动争议仲裁委员会作出仲裁,才能向法院起诉。所以请求驳回李先生的诉讼,转由劳动部门仲裁解决。海淀法院经审查后,认为被告没有提交劳动合同,也没有提供其他证据证明劳动合同主要条款的存在,所以认定原告与被告之间的关系是一种劳务关系,据此,以(20xx)海民初字第599*号民事裁定书驳回了被告的管辖异议。
点评:
事实劳动关系本来是一种劳动关系,但是由于它没有书面合同,所以劳动关系中的很多权利义务无法确定,这固然对单位有很多好处,可同时对单位也有很多弊端。对此种关系,劳动者可以随时要求终止,同时由于没有书面合同,单位同时也无法证明两者之间的具体的关系性质。如果劳动者要求以劳务关系的性质来对待的话,用人单位将会很被动的。
以上四点,仅仅是劳动合同与劳务合同在实践中的一点点比较典型突出的区别。其实两者之间还存在有很多相互包容相互转化的关系。这些以后有机会再来谈。
劳务合同 篇4
发包方:(以下简称甲方)__________________
承包方:(以下简称乙方)__________________
根据甲乙双方共同商议,甲方将所承建的住宅楼工程项目中的钢筋工分项工程以包工的形式发包给乙方施工。参照有关经济和劳动合同条例、依据国家劳动法及其他相关法律、法规的规定,经双方协商一致,签订本合同。
第一条工程概况
1、工程名称:_____________________
2、工程地点:_____________________
3、工程量:_____________________
第二条承包范围及注意事项
1、施工内容
从基础钢筋至工程交工全过程(施工蓝图及技术说明、工程联络单等范围内)以及承包范围保修期内发生的保修工程量(模板工、泥工、油漆涂料、屋面防水、水电暖安装以及塔吊司机工资除外,临时设施搭设除外但包括拆除及材料利用)。
2、施工质量
必须达到国家验收标准并通过验收。严格按各分项工程验收规范规定控制工程质量,杜绝质量通病。特别注意梁板柱钢筋绑扎工作质量。因施工质量问题返工所造成的一切损失由乙方负全责。
3、甲方根据乙方计划和要求及时组织材料。本着节约的原则,乙方应遵守职业道德,严禁随心所欲浪费材料。
4、积极配合各工种合理安排劳动力,保证工期(按总进度控制工期),必要时要加班。
5、积极配合监理和上级质量部门的质量检查工作,施工中严禁使用砂浆王。
第三条安全文明施工
1、乙方应遵守国家有关安全文明生产条例,执行甲方有关安全文明施工的规定,严格执行操作规程,材料堆放有序,积极配合上级部门的各项检查,做到安全文明施工。
2、进入施工现场,必须戴好安全帽,在无安全防护的高空危险地段作业时必须系好安全带,如有违反,所发生的罚款由乙方负责,在结算时扣除相应金额。
3、施工中因违章指挥、违规操作所发生的一切安全伤亡事故由违反方负责。
4、严禁酒后上岗,违者劝退。
5、乙方管理好自己的工人,特别是在有矛盾激化发生争斗时,应迅速阻止处理。工地上严禁打架斗殴,如有发生,一律交送派出所处理,由乙方承担一切责任,同时对乙方处_____元罚款。另外,任何人不准随意拿走工地上的任何财物,凡发现有未经允许拿走或准备拿走工地财物的行为视为偷窃,并处以被窃物价值___倍的罚款(最低不少于_____元),当事人工资不够处罚时直接扣乙方工资。
6、特别提醒:施工现场外的一切安全事故甲方概不负责。各自看管好自己的代步车辆,如有丢失和损坏甲方概不负责。
第四条工资价格及发付比例
1、面积计算:(固定面积包干)以户型面积×户数结算,即_____㎡×____户=____㎡。
2、价格计算:以____㎡×____元/㎡计算。
3、结算比例:
按进度(最后一栋完成时间)分批次付款,以总价的___%(约____元)为付款基数。基础完工给付____元。
主体期间每层(四栋)结构完后给付____万元。
主体完工后验收合格后即付____万元。
春节前能交工,工资付至___%,余款待结算后结清(或双方另行商议)。如工程跨年,春节前工资付至实际进度的___%。来年复工后按本条款给付工资。
第五条违约责任
因违约方责任造成经济损失的由违约方负全责,乙方因质量、安全等其它问题被第三方(监理及主管部门)罚款和强制解除时,乙方承担经济损失,并终止合同,甲方按实际进度的___%支付乙方工资。
第六条未尽事宜双方协商解决,可补充协议。另订安全生产合同书
本合同一式___份,甲方___份,乙方___份,甲方公司___份,经签字生效。
甲方:____________
乙方:____________
____年___月___日
____年___月___日
劳务合同 篇5
发包方:(以下简称为甲方)
承包方:(以下简称为乙方)
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,经甲、乙双方共同协商,甲方确定乙方为本工程的劳务分包队,为明确双方在施工过程中各自的责任、权利和义务,促使双方创建条件,搞好配合,保证工程质量和工期,在自愿、平等、互利的基础上,签订合同,由双方共同遵守执行。
第一条、工程概况:
1、 工程名称: 工程地址: 工程概括:
2、 承包范围和内容:包安全文明施工、包人工、包周转材料及机械设备,不包含一次性材料或工具。从定位放线开挖基槽开始,垫层以上及主体结构的钢筋作业绑扎、模板支设、砌墙、粉刷、地坪(不包含:防水、保温、水电安装、电梯、铁丝网、纱布网、油漆、涂料、阳台扶手、楼梯扶手、压力焊、瓷砖、石材、地板砖粘贴、植筋、支撑、马镫、精装修及其它附属配套设施。)
第二条、承包价格及各项工种分配比例
1、上述面积计算实行单平方米包干,每平方元(税后价格),主体 元,砌体 元,粉刷 元。
2、乙方承包价格不含所有税金及保险,一切税金、保险和手续费均由甲方负责。
第三条、工期
1、 该工程,计划于年月如遇下列情况,经甲方现场主管签证后,工期相应顺延。 日开工。(日历工期为 天)。
(1) 甲方不能及时提供应施工材料。
(2) 出现影响工期的设计变更。
(3) 在施工中因停水、停电连续影响24小时以上。
(4) 因遇人为不可抗的自然灾害而影响工程进度。
2、 施工中因设计图纸造成的返工、误工由甲方负责支付一切费用并延长工期。
第四条、工程面积计算规则:
面积按照所发生实际面积计算,基础面积按照基础面积加一层标准层面积,屋面不再增加面积。
第五条、付款方式:
1、乙方主体施工至层甲方付主体已完成工程量的80%,以后甲方按照月进度工程量的80%付乙方工程款,主体封顶付至主体工程款的的95%,乙方完工时付至总工程款的95%,竣工验收合格后的一个月内甲方付至总工程款的97%。
2、保修期一年,余3%质保金带保修期满后30天内甲方一次性无息付清。在合同约定款项支付前,发生的各项人工费及相关费用由乙方支付。
第六条、工程履约保证金
乙方向甲方交纳工程履约保证金 元,乙方签订合同交 ,三日内补齐。施工至二层后返还 ,十层时返还 ,剩余主体封顶后 一次性返还,不计利息。
第七条、建材及设备供应
1、 本工程所用的建筑材料及一级配电箱由甲方供应(如钢板、混凝土、大砂、石子、水泥、砖、水、电等,不含施工设备)。乙方应用料前三天书面提出用料清单,交付甲方材料员,如不按期提供用料单造成乙方停工,由乙方自行承担责任。
2、 乙方负责周转材料、施工机械:
直机、弯曲机、振动棒、振动器、砼泵、木工用的电锯、电刨、电钻等)。
(2) 周转材料,如模板、方木、竹笆、外架用钢管、扣件、山形卡、螺丝、螺帽等由乙方负责,与主体相关建筑材料拆不走的由甲(1) 本工程所需机械设备(如切断机、切割机电焊机、对焊机、调方提供。
(3) 小消耗材料(一级配电箱以外的电线、电缆、配电闸、电器开关、绝缘胶带、照明灯具及灯管、铁丝、铁钉、胶带、脱模剂、安全网、安全帽、防护手套、粉笔、墨水等)
(4) 施工工具(如架子车、手推车、铁、水准仪、经纬仪、塔尺、钢卷尺等)
3、 乙方设专人受领甲方到场的各种建材,合理利用,接受甲方现场人员监督、不得浪费,如材料使用超出有关主管部门规定的损耗率时,超出部分材料由乙承担。
第八条、工程质量
1、 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范,规程进行施工,并接受甲方现场经理的监督检查。
2、 质量等级:合格工程。 乙方在施工中应按时按质进行施工,经验收后如出现质量达不到标准,经第一次和第二次的要求纠正后,如还不能达到质量要求,甲方有权对乙方进行处罚。
3、 乙方在施工中因质量不合格标准所造成的返工,由乙方承担。另外还应赔偿甲方的原材料费用。
4、 乙方确定的施工现场负责人、技术负责人、专职技术人员及管理人员必须书面形式将其姓名、身份、技术人员证件、所分担的工作通知甲方工程师或监理单位。
5、 工程质量,按图纸按规范施工,一切工程质量按国家验收标准。 乙方接受现场指挥部、监理公司的管理,按受监理公司的合理罚款。
第九条、现场管理及安全文明施工
1、 甲方负责现场施工的各项安全管理工作。做好安全防范,并对施工人员进行遵纪守法及现场管理体制制度,安全生产的教育。保证工程所需的施工人员,并具备施工人员上岗技能及生产技能。
2、 乙方进场后,乙方的日常生活,生活费用乙方承担,保证现场清洁卫生和施工现场的安全,如遇相关部门检查造成的罚款由乙方负责,所有罚款由乙方签字视为有效罚款。
3、 在施工过程中,如因乙方原因发生安全事故由乙方负责,并承担由此造成的经济损失;如因甲方原因或第三方原因造成的安全事故,由甲方负责,并赔偿乙方损失。如发生重大安全事故,双方协商解决。
4、 乙方提供的工程所需用机具设备、周转材料,质量必须符合国家有关规定及保证安全并满足工程的质量标准。
5、 施工中乙方需要的安全防护设备由乙方自理购买。
第十条、责任
(1) 免费提供施工用水、用电到施工现场内;根据现场施工需要,主电缆、水管接到施工现场施工需要的地方。
(2) 及时提供所需建筑材料并及时到位,协调周边关系及现场各个工程交叉施工队伍的协调。
(3) 合同签订后,向乙方提供施工图纸两套;负责本工程标高基点及主轴线控制位置。
(4) 派驻现场工程师代表,对工程进度、安全施工、工程质量和合同执行监督检查,负责设计图纸问题的处理,设计变更签证。
(5) 按时给乙方结算支付工程款。
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日
劳务合同 篇6
甲方(用人单位):
法定代表人:
乙方(受聘人员):
居民身份证号码:
家庭住址:
电话:
根据国家法律和有关政策,经甲、乙双方平等协商,自愿签订本合同:
一、聘用合同期限
本合同的有效期期从________年________月________日至________年________月________日止。
二、工作性质和考核指标
乙方同意按甲方工作需要,在________岗位工作,完成该岗位承担的各项工作任务。
考核指标每月(每季度、每年)为________________________________________。
三、劳务保护和劳务条件:______________________________________________。
四、劳务报酬
乙方在聘用期间的基本工资为月___________元,奖金见甲方的奖金发放制度。
五、甲方的权利和义务
(一)甲方的权利
1、依照国家的有关规定和甲方的规章制度对乙方行使管理权、考核权和奖惩权。
2、合同期间因工作需要,甲方有权调整乙方的工作岗位。
3、具有下列情形之一的,甲方可以随时通知乙方解除劳务合同,不受提前三十天通知的限制:
(1)乙方严重违反甲方工作责任制或甲方规章制度的。
(2)乙方严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的。
(3)乙方被依法追究刑事责任的。
(4)乙方连续________个月(季度、年)考核被确定为不称职的。
(5)不胜任现职工作,又不接受其它安排的。
4、乙方受聘期间,因违法、违纪或其它不当行为,给甲方造成损失的,甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。
(二)甲方的义务
1、遵守国家的法律、法规、政策,尊重职工的主人翁地位,创造有利于职工发挥积极性和创造性的企业环境。
2、负责对乙方进行政治思想、职业道德、专业技术、企业管理知识、遵纪守法和规章制度的教育与培训。
六、乙方的权利和义务
(一)乙方的权利
1、在合同期间乙方享有参与企业民主管理,获得政治荣誉和物质鼓励的权利。
2、有权享受国家和本企业规定的劳务保护、劳务保险、福利待遇。
3、因疾病治疗需要,有申请延长医疗期的权利。
(二)乙方的义务
1、必须按时、按质、按量地完成约定的工作任务或工作指标,并接受甲方的考核。
2、自觉保护甲方的形象和利益,不得实施有损甲方形象和利益的言行。
3、必须以甲方工作人员名义开展业务,并服从甲方统一管理。
4、乙方因其它事由单方提前解除劳务合同,应提前三十日以书面形式通知甲方,并承担相应法律责任。
七、劳务保险和福利待遇
甲乙双方约定,甲方为乙方购买_________意外伤害保险卡,用于乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害的补偿。保险期间与本合同期限相同。
八、违约责任
1、本合同一经签订,双方必须严格执行,如遇违约时,违约方应承担违约责任,支付给对方违约金________元;给对方造成损失的,应根据后果及责任大小予以赔偿。
2、乙方在职期间,由甲方出资进行职业技术培训或乙方属甲方有偿引进的人才,当乙方未满约定服务年限解除本合同时,甲方可以按照实际支付的培训费或有偿引进费计收赔偿金,其标准为每服务一年递减支付的培训费或引进费总额的___%。
3、因不可抗力造成本合同不能履行的,可以不承担违约责任。
九、解除劳务合同的程序
双方协商一致,认为下述程序是公正而合理的。
1、提出书面通知。
2、填写《员工离职通知书》。归还乙方持有的甲方的各种文件、资料、通信设备、劳务工具、住房、交通工具等甲方财产。如有遗失、损坏应予赔偿。
3、交接工作。
4、支付违约金。
自乙方提出书面通知之日起的第____日,双方劳务合同关系解除。但由于乙方的原因未能及时按程序办妥手续的,则办理时间可以顺延,由此造成的损失乙方自负。
但如这种延误系甲方原因,则甲方应为乙方办理手续并赔偿乙方损失。
十、本合同未尽事宜,按法律、法规、规章、政策执行。
甲方(盖章):
法定代表人
________年________月________日
乙方(签名):
________年________月________日
劳务合同 篇7
根据《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规和政策规定,甲方因生产经营(工作)需要与乙方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则,一致同意签订(续订)如下条款,用书面劳动合同形式确定劳动关系,明确双方的权利和义务,双方共同遵照执行。
一、劳动合同期限
甲、乙双方选择以下第种形式确定本合同期限:
1、本合同期限为固定期限,自 年月日至年月日止,为期年,其中试用期个月。合同期满,合同终止。如甲方生产经营(工作)正常,双方都能认真履行劳动合同,经甲乙双方协商同意,可以办理劳动合同续订手续。
2、本合同期限为无固定期限,自 年月日起至法定终止条件出
现时终止。
3、本合同期限为完成 任务为期限,自年月日起至该任务结束时终止。
二、工作内容与工作地点
乙方同意按甲方生产经营(工作)需要,安排在 岗位工作。工作地点:赣州市 。甲方因生产经营(工作)变化需要,经双方协商一致,可以调整乙方的工作岗位或生产经营(工作)任务。
乙方应按照甲方要求, 完成工作数量, 并达到质量标准。
三、工作时间和休息休假
甲乙双方选择实行以下第 种工时制度:
(一)实行标准工时工作制度。
(二)实行综合计算工时工作制度。
(三)实行不定时工作制度。
休息休假按国家和江西省有关规定执行。
四、劳动报酬
乙方试用期的工资标准为 元/月(试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者本合同第十条约定的工资的80%,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准)。
乙方试用期满后,按照按劳分配的原则,甲方的工资结构为基本工资+奖金+补贴,乙方的基本工资为 元,奖金和补贴根据甲方效益和乙方工作绩效而定。当甲方的工资制度发生变化或乙方的工作岗位变动时,按新的工资标准确定。
甲方应以法定货币形式按月支付乙方工资,发薪日为每月 日,不得克扣或无故拖欠。甲方支付乙方的工资,应不违反国家有关最低工资的规定。
甲方安排乙方加班加点工作,应按国家规定的标准安排补休或者支付加班加点工资。加班加点工资发放时间为每月 日,不得克扣或无故拖欠。
五、福利待遇
1、在合同期内,乙方患病或非因工负伤,按其实际工作年限和在本单位工作时间长短确定医疗期,具体标准按国家有关规定执行。在规定的医疗期内,乙方的病假工资、疾病救济费、医疗待遇等按有关规定办理。
2、在合同期内,乙方因工或因病死亡的丧葬补助费、供养直系亲属抚恤费、救济费、遗属补贴,按国家和地方有关规定办理。
六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护
甲方必须按乙方所任工作需要,提供符合国家安全卫生规程和标准的工作场地、生产工具、材料、安全保护设施、防护用品、卫生条件,对乙方进行劳动安全卫生教育。
乙方必须严格遵守安全操作规程,对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业的,有权拒绝执行,并可以立即解除劳动合同。
七、劳动纪律
乙方必须遵守国家法律、法规及地方法规、规章、政策,遵守甲方依法制定的规章制度,认真履行岗位职责。
八、劳动合同的变更、解除和终止
(一)经甲乙双方协商一致,劳动合同可以变更或解除。
(二)甲方有下列情形之一的,乙方可以解除劳动合同:
1、未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;
劳务合同 篇8
甲方(发包方):________________
乙方(承包方):________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国管理条例》、《建筑工程管理条例》,双方本着平等互利、诚实信用的原则,甲方将__________工程交由乙方施工,为了明确甲、乙双方的责、权、利,经双方友好协商,达成如下协议条款,希望双方共同遵守。
1、承包范围
(1)工程所有砼的浇筑和养护(含地下室室内防水保护层和地下室室内防水找平层)。
(2)接管拆管由乙方全部承担。
(3)本工程所有砖胎模全部由乙方负责。
2、质量
(1)按现行建筑及验收规范标准检查,要求检验质量合格率达到____%。
(2)、本工程施工过程中,若非甲方原因,由乙方在操作过程中所引起的质量问题、进度问题的罚款全由乙方承担。
(3)、所有施工过程中现场必须做到文明施工。乙方组长要服从甲方管理人员及公司的安排、指挥。不服从安排者甲方管理人员有权对乙方处以每次_____至_____元的罚款,对情节严重者的将对该班组或个人清退现场
3、单价及付款方式
(1)、浇筑砼和养护共_____元/平米(不重复计价)。层外挑板不计价。最后结算按_____定额结算。
(2)、砖胎模单价为_____元/立方米。包含抹灰。
(3)、地下室正负零完成浇筑后,至二楼封顶付以完工程款的_____%,竣工验收合格后,决算办理完成之后支付到总工程款的_____%,在_____前付款。余款低商住楼二楼以上住房,二楼以上单价按_____元每平方计算结帐。最后余款_____%的工程款用耐克力倒班房作为支付。
(4)乙方不得另行向甲方提出其他要求。
(5)乙方全面了解甲方与建设单位的合同条件,在施工过程中甲方不得支付任何费用。
注:建设单位未支付之前,所有人工费均由乙方自行负责,乙方应确保本班组所有工人每月工资支付。若因每月未付清工人工资而引起的聚众闹事,损坏并承担由此造成的一切损失,所有的损失费在工程款中扣除。
4、劳务费支付办法
乙方每次领取劳务费时,应按所属班组的工人姓名,该工人的作业天数,每日工资标准,应领工资,实发工资向甲方报工资表,甲方将以乙方提供的工资表作为向乙方支付的依据之一。
5、管理
(1)、乙方入场后,两天内应向甲方编制民工花名册,在花名册中应如实登记工人的姓名、年龄、从事工种、家庭住址及身份证号码,并附身份证复印件,工人离场或增加时,乙方应向甲方报告注销或增补登记。领取劳务费时所附工资表所列人员与民工花名册一一相符,若不相符,甲方有权不支付不相符人员的工资,同时引起社会治安问题由乙方自行负责。
(2)人员的组织和管理:严格雇用老、弱、病、残的民工,严禁穿拖鞋及不防滑鞋进入施工现场,严禁雇用童工从事施工现场管理的各项工作,严禁收留在逃刑事犯和外来人员留宿。若因此产生的所有事故及费用均由乙方承担,受到执法部门及其他相关部门的处罚也由乙方承担。
(3)、乙方作业人员必须自觉遵守甲方的一切规章制度,听从甲方管理人员指挥,迎接配合主管部门对施工现场的检查,验收,服从甲方的安排。乙方的工人进入施工现场必须正确佩戴安全帽,正确使用安全防护用品,如未正确使用,甲方有权视情节轻重对乙方进行_____元/次的罚款。如果发生安全事故,则由乙方负全责。
(4)、乙方对该工程图纸尽享全面了解,并对监督单位的管理办法做全面分析,严格执行、并负责本工程所有砼的浇筑工作,且应及时完成。
(5)、乙方必须按照项目部施工进度计划要求,如延期所造成的罚款全由乙方负责,如跟不上进度计划,甲方有权令其乙方退场,一切后果由乙方负责。
(6)、工地内严谨发生打架、斗殴事件,若发生此类现象,将对其班组处每人每次_____元的罚款,事故严重者,加倍处罚。
(7)、乙方作业人员必须服从甲方关于施工现场安全管理规定,若有人违反,甲方有权对乙方进行处罚。
(8)、乙方每次做到工完场清,达到文明施工标准。乙方每次必须对所有的材料,机具进行清理,做到材料,机具堆码整齐,场地不凌乱,否则甲方有权对乙方按_____至_____元/次的处罚。
(9)、乙方必须按设计及相关规范的要求和标准组织施工,如乙方施工质量达不到协议约定的标准,乙方必须无条件返工,直到达到约定质量标准,并承担返工造成的材料损失,同时承担己完工程造价的___%的违约金。
(10)、乙方必须保证有足够的劳动力进行正常施工(甲方根据工程进度要求乙方的设备、作业人数,乙方必须在甲方要求人数后_____小时内组织自身设备、人员到位)若因乙方的设备、人数不能满足生产需要,甲方有权另行安排其他单位组织,以完工作不办理结算,乙方承诺交已完工作作为对甲方的补偿,乙方同时无条件退场。
(11)、因乙方违反安全操作规程造成的安全事故,由乙方全部负责。
(12)、每次浇筑砼时,现场不能有砼的抛洒物,如发现一处,甲方有权对乙方视情节轻重进行_____元的罚款。
6、本协议一式三份,甲乙双方及劳务管理人员各执一份。
7、本合同具有同等法律效力,应经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字后生效,双方义务履行完毕后自动失效。
甲方(盖章):__________乙方(盖章):___________
代表人(签字):_________代表人(签字):_________
_____年_____月_____日 ______年_____月_____日
【【精选】劳务合同8篇】相关文章:
劳务公司劳务合同03-16
装修劳务合同精选15篇02-27
装修劳务合同(精选15篇)02-27
【精选】劳务合同汇编八篇05-21
【精选】劳务合同模板八篇05-20
精选劳务合同合集五篇05-19
劳务派遣合同(精选15篇)05-01
劳务的合同精选15篇04-30
装卸劳务合同精选9篇04-20
劳务的合同(精选15篇)04-19