当前位置：贝库网>书信>承诺书>工程承诺书

工程承诺书

时间：2022-11-21 13:18:46 承诺书我要投稿

工程承诺书范文

　　在当今社会生活中，承诺书在我们的视野里出现的频率越来越高，承诺书具有完全自愿的特点。那么一般承诺书是怎么写的呢？下面是小编收集整理的工程承诺书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

工程承诺书范文

工程承诺书范文1

北海市城市建设投资发展有限公司：

　　通过对招标文件的仔细阅读和理解，并结合我单位的实际情况，我们对第十二间屋回建区规划配套道路工程施工监理招标工程质量作出如下承诺：

　　一、承诺本工程质量标准：合格。监理单位承诺依照法律、法规以及有关技术标准、建设工程监理规范、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理。

　　二、监理单位承诺依据监理合同配备监理组成员进驻施工现场和需要的检测设备和工具。

　　三、本工程使用或者安装建筑材料、建筑物配件、设备必须得到监理工程师的签字认可，单位工程的验收、隐蔽工程的验收、工程款的支付及竣工验收须得到监理工程师的签字认可。

　　四、监理工程师承诺按照工程监理规范，采取旁站、巡视和平行检验等到形式，实施监理。

　　五、承诺项目监理机构必须遵守国家有关的法律、法规及技术标准；全面履行监理合同，控制本工程质量、造价和进度，管理建设工程相关合同，协调工程建设有关各方关系；做好各类监理资料的管理工作，监理工作结束后，向本监理单位或相关部门提交完整的监理档案资料。

　　六、监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任。

　　七、承诺在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本工程、本合同业务有关的保密资料。

　　单位名称（盖章）：

　　20xx年06月02日

工程承诺书范文2

X X 县招标采购监督管理局：

　　我单位已详细阅读工程之招标文件，现自愿就参加上述工程投标有关事项郑重承诺如下：

　　1.遵守招标投标的法律法规，自觉维护建筑市场正常秩序。若有违反，同意被取消投标资格并接受处罚。

　　2.遵守X X 县招标投标各项管理制度，自觉维护招投标工作秩序。若有违反，同意被取消投标资格并接受处罚。

　　3.服从招标有关议程事项安排，服从开标会议现场纪律。若有违反，同意被取消投标资格并接受处罚。

　　4.接受招标文件全部条款及内容，按照法定程序对招标文件条款及内容提出异议。若有违反，同意被取消投标资格并接受处罚。

　　5.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有弄虚作假行为，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查有弄虚作假行为，同意被废除授标并被没收投标保证金。

　　6.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

　　7.保证按照招标文件及中标通知书规定签订施工合同及缴纳履约保证金。如有违反，同意接受违约处罚并被没收投标保证金。

　　8.保证中标之后不转包、不使用挂靠施工队伍;若有分包将征得招标人同意。

　　9.保证中标之后按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备;如有违反，同意接受违约处罚并被没收履约保证金。

　　10.保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的管理。

　　11.保证按照招标文件及施工合同的约定处理造价调整事宜，不发生恶意提高工程造价的行为。

　　联系地址：邮编：

　　联系人：电话：

　　开户银行：帐号：

　　投标单位：(公章) 法定代表人或委托代理人：(签字、盖章) 年月日

工程承诺书范文3

　　马鞍山市招标采购监督管理局：

　　1、招标项目编号:

　　2、招标项目名称：

　　3、项目经理（或总监理工程师）：

　　4、经招标人、中标人和招标代理机构共同审核，本项目的中标合同完全按照招标文件的约定签订，现将合同报送备案。

　　5、施工前期手续齐备后，依法开工。

　　6、中标人已提交低价风险保证金。

　　招标人：（盖章）

　　审核人签字：

　　中标人：（盖章）

　　审核人签字：

　　招标代理机构：（盖章）

　　审核人签字：

　　年月日

　　安徽省建设工程承包合同备案书

　　皖E0-11-20xx- 号

　　马鞍山市招标采购监督管理局：

　　工程施工（工程名称）的招标已经结束，依据《安徽省建筑工程招标投标管理办法》（省政府令第111号）第二十八条、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号）第四十七条规定，我单位已于 20xx年月日与招标人订立了书面承包合同，现将该合同副本向你局报上，请予备案。

　　附：（工程名称）承包合同副本

　　中标单位（章）经办人签字：联系电话：二0xx年月日

　　安徽省建设工程招标投标办公室编制

　　中标单位项目管理班子及人员清单

　　发包人：（公章）中标单位：（公章）

工程承诺书范文4

　　为确保XXXX工程施工质量我公司郑重承诺，将依照施工合同对本次施工范围内的质量承担责任，承诺基本内容如下：

　　1、依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

　　2、建立质量责任制，对建筑工程的施工质量负责。要求项目负责人做好施工现场记录，将责任划分到人对各分部分项工程负责。其项目负责人承担连带责任。

　　3、按照工程设计图纸与施工技术标准施工，不擅自修改工程设计，不偷工减料。在施工过程中发现设计文件与图纸有差错的，及时提出意见与建议。

　　4、按照工程设计要求、施工技术标准与合同约定，对建筑材料、构配件、设备与商品混凝土进行检验;未经检验或检验不合格的，不使用。

　　5、建立健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查与记录。

　　6、对涉及结构安全的试块、试件及有关资料，在建设单位或工程监理单位见证下现场取样。并送具有相应资质等级的质量检测单位进行质量检测。

　　7、培训制度，加强对职工的教育培训;未经教育培训或者考核不合格充的人员，不上岗作业。

　　8、依法履行建筑工程质量保修义务。

　　施工单位：XXXXXXXXX

工程承诺书范文5

致招标人：

　　我方决定参加贵方xx乡xx村上塘组文化活动中心建设工程的公开招标，并完全接受贵方与招标公告一并发出的“投标人须知”中的所有内容。为此，我方作出如下承诺：

　　1、我方同意接受贵方提出的本工程招标中要约合理低价，我方报价为人民币壹拾捌万玖仟元整；并同意中标后按照贵方“投标人须知”第3条确定的原则以及《南昌市建设工程施工合同》示范文本与贵方签订固定单价的工程承包合同。

　　2、一旦我方中标，我方保证在180日历天内完成并移交本工程，质量达到设计标准的要求。

　　3、一旦我方中标，我方保证派出合格的项目管理班子组织本工程的实施。

　　4、我方保证在收到贵方中标通知书叁天内或在签订合同前壹天内，向贵方缴纳履约保证金。履约担保金额不低于中标价的5 %。

　　5、我方保证在中标后叁天内编制完成本工程实施的施工组织设计，并得到贵方的认可。

　　6、我方保证严格按照经贵方认可的施工组织设计组织施工。

　　7、我方保证严格执行有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，决不挂靠、转包、违法分包。

　　8、我方保证对在工程实施过程中发生的设计变更和根据需要增减的工程项目，严格按照双方合同的有关规定计量和计价，并保证接受贵方要求完成变更或增减的所有工程内容。

　　9、我方承诺自中标通知书发出之日起七个工作日内，按照招标文件和投标文件内容与贵方签订书面合同，合同价为中标人的投标报价，并按照合同约定履行义务。履约期间不向他人转让本工程，也不会将中标工程肢解后分项转让。

　　10、我方若违反上述承诺之一的，愿承担一切责任并接受有关处罚。

　　11、我方投标担保的凭证原件（招标人出具的收讫投标保证金的凭证）与本承诺书同时递交。担保金额为人民币壹仟元（大写），￥1000.00元（小写）。

　　附：

　　1、招标人出具的收讫投标保证金的凭证原件；

　　2、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书。

　　承诺人的法定代表人或授权委托人（签字）：

　　承诺人（盖章）：

　　20xx年xx月xx日

工程承诺书范文6

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

　　质量保修范围为：许昌市天润工艺品有限公司西车棚顶局部防水。

　　二、质量保修期

　　双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

　　1、工程质量保修期为5年。质量保修期自工程竣工验收合格之日（保证书签订之日）起计算。

　　2、由施工质量引起的内外墙面漏水由施工方负责免费维修。

　　三、质量保修责任

　　属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人免费维修。

　　发包人（签字）：

　　承包人（签字）：

工程承诺书范文7

　　(发标人名称)：

　　1、根据已收到贵方的招标文件，遵照国家有关政策法规，我方经考察现场和研究上述招标文件及其他相关资料后，我方愿以招标文件所要求的条件参与投标，我方的条件以投标书所显示内容为准。

　　2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

　　3、我方承认投标附录是我方投标函的组成部分。

　　4、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

　　5、我方同意贵方不受你们所收到的任何投标文件的约束。

　　6、我方接受贵方招标文件的全部内容。

　　7、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将毫无异议地接受这一结果。

　　8、一旦我方中标，我方将毫无异议地接受贵方授予的承办协议并严格依照贵方招标公告和招标文件中的相关规定与贵方鉴定承办的协议。

　　9、我方保证所递交的投标文件所反映的内容真实可靠，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

　　投标人：(盖章) 单位地址：

　　法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

　　邮政编码：电话：传真：

　　日期：年月日

工程承诺书范文8

　　1、质量保证:我们将按照国家施工验收规范要求,认真组织施工,严把材料质量关、施工质量关,精心施工,创精品工程,确保工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx),否则我公司愿承担相应的责任。

　　2、工期保证:根据该工程的具体情况,编制详细的施工组织设计和进度计划,采用先进的施工方法和工艺。做到人员上够,工作面开足,农忙季节和冬雨季不停工,确保XX日历天内交工。

　　3、安全文明施工:按照安全文明工地标准施工,并按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中的安全、文明施工检查评分表逐项检查,减少施工噪音和环境污染,确保不发生重大安全事故,创安全文明达标工地。

　　4、保修期:本工程保修期按国家有关规定执行。保修期内,我公司将免费承担一切维修义务;保修期外,我公司对施工过程中发生的费用只计取材料费。保修期内外,我公司若接到建设单位的通知,保证随叫随到。工程竣工后,项目部将留设专人现场办公半年,成立保修小组,具体负责维修、保修工作。

　　5、回访:工程交付使用后,我公司将派专人定期到建设单位进行回访。在使用过程中接到建设单位人员通知后,我们保证随叫随到。

　　6、垫资:工程施工过程中,如果建设单位资金暂不到位,我方承诺连续施工一个月不停工。

　　7、我公司将积极协助贵方进行投资控制,提出合理化建议,优化工程设计方案,科学编制施工方案和施工作业指导书,减少定额外消耗,以帮助业主达到投资与效益的最佳结合点。

　　8、我公司完全同意招标文件其他实质性内容的规定。

　　投标人(盖章)

　　法定代表人或授权代表(签章)

　　XXXX年XX月XX日

工程承诺书范文9

　　根据《中华人民共和国建筑法》，《建设工程质量管理条例》《房屋建筑工程质量保修办法》经协商一致对《甘州区新墩镇花儿村居民委员会会所网架工程》签订工程质量保证书。

　　一、工程质量保修范围和内容：

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定承担本工程质量保修责任。（主要包括本工程施工图的设计与安装）

　　保修范围包括：网架钢结构部分、屋面彩钢围护部分、FRP采光带。

　　二、质量保修期：

　　双方根据《建设工程质量管理条例》和有关规定，约定本工程质量保修期如下：

　　网架钢结构部分质保50年。屋面彩钢围护部分质保5年。FRP采光带质保3年。

　　以上因不可抗拒外界因素造成的质量问题除外，质量保修期自工程竣工验收合格之日计算。

　　三、质量保修责任：

　　1、属于质量保修范围和内容的项目，承包人应当在接到保修

　　通知7日内实施保修。

　　2、发生紧急抢修事故的，承包人应当在接到事故通知后立即

　　到达事故现场抢修。

　　3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程

　　质量保修办法》规定，采取安全防范措施，由设计单位或有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

　　四、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的一方承担。

　　本工程质量保证书由施工合同发包方、承包方、生产厂家在竣工验收时共同签署，其有效期至保修期满。

　　本工程质量保证书一式三份，发包方、承包方和生产厂家（设计单位）各执一份。附；设计单位设计资质证书及安装资质证书复印件。

发包方（公章）：承包方（公章）：

签字：签字：

设计单位及生产厂家（公章）：

签字：

年月日

工程承诺书范文10

　　工程让利作为施工企业对自身权利的处置的意思表示，只要该意思表示不违反法律规定和公序良俗，即可发生当事人预期的法律后果。因此，工程让利是否有效，应审查该行为是否违反招投标法等法律的禁止性规定。

　　1、经招投标的工程让利的效力。

　　实践中，发包人为压低工程价款，多以与承包人在招投标程序之前，双方进行就投标价格、投标方案等实质性的谈判，并签订书面的合同，明确承包人让利的幅度，或承包人单方以承诺书的方式主动作出让利，再例行招投标程序。此种情形是法律禁止的虚假招投标行为，应属无效。

　　《招标投标法》第33 条规定，投标人不得以低于成本的报价竞标。此条为禁止性规范，即低于工程成本价报价竞标为法律所禁止，违反该规定的投标行为无效。该规定有利于维护招标人、投标人的合法利益和自由竞争的正常的建筑市场秩序，有效避免投标人以粗制滥造、偷工减料、以次充好等违法手段不正当地降低成本，以保证工程质量，也是公平、公正和诚实信用原则的要求。如果施工企业所作的让利承诺使得其竞标报价低于成本，其承诺则违反禁止性规定，属于无效行为。

　　根据《招投标法》第46条的规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。《招投标法》没有对建设工程合同的“实质性内容”做出明确规定。一般而言，合同实质性内容影响或者决定当事人基本权利义务，指合同约定的工程价款、工程质量和工程期限。因此，在双方当事人按照招投标文件签订建设工程合同之后，承包人的让利行为实质是对工程价款的变更，背离了合同的实质性内容，违反了法律的强制性规定，应认定为无效，特别是在让利行为致使工程价款低于施工成本的情形下。

　　2、非招标工程让利承诺的效力

　　如前述，让利承诺是当事人对自身财产的自愿处置，属于意思自治范畴。只要不违反法律、法规的强制性规定和公序良俗，国家应尊重当事人的意愿，不得对其进行干预。行政机关也不得限制和干预民事主体依据民事基本法律享有的财产自由和人身自由。对于未经过招投标程序签订的建设工程，承包人的让利承诺

　　不适用《招标投标法》及相关法律法规的强制性规定，不应随意干预，应认定为有效。

　　一审法院认为，该《承诺书》违反了招投标法律强制性规定，承诺让利的部分也超出了承建工程所得利润，应为无效。二审法院认为，该让利承诺书构成对工程价款的实质性变更，该承诺书无效，不产生变更《建设工程施工合同》的效力，遂判决驳回乙公司上诉，维持原判。

　　最高人民法院认为，让利承诺书本质上是“黑合同”，招投标活动的基本原则决定了该让利承诺书应认定为无效，承诺让利的原因很复杂，有可能侵害公共利益，并给工程质量带来隐患，坚守中标合同必须信守原则也是规范建筑市场，提高社会诚信的需要。故根据《招标投标法》第46条、最高院《关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条之规定，招标人与中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立《建设工程施工合同》后，中标人出具让利承诺书，承诺对承建工程予以大幅让利，实质上是对工程价款的实质性变更，应当认定该承诺无效。

　　【法院裁判要点】一审法院经审理认为，该《承诺书》违反了我国《招标投标法》的强制性规定，且承诺让利的部分也超出了A建筑公司承建工程所得的利润，应归于无效。一审法院遂根据庭审查明的B开发公司已支付A建筑公司的工程款数额等事实，判令A建筑公司向B开发公司返还多收取的工程款520万元。一审宣判后，B开发公司上诉至安徽省高级人民法院，称原判决错误认定A建筑公司在建设工程施工合同签订后所作出的让利承诺为无效承诺，A建筑公司中标后的单方承诺让利不可能影响到招投标活动的公正性，现行的《招标投标法》及相关法律法规也没有任何一个法律条款禁止承包人在工程中标后作出单方让利的行为。

　　另外，在A建筑公司没有提出有关承诺让利超出承建工程利润的抗辩观点的前提下，原审法院径直认定承诺让利超出承建工程利润显然无任何事实依据。因此，A建筑公司让利承诺依法应当作为双方结算工程款的依据。针对B开发公司的上诉，A建筑公司答辩称，让利承诺书违反了《招标投标法》及相关法律法规的强制性规定，一审法院依法认定无效于法有据。该案二审法院审理后认为，由于在一、二审期间，A建筑公司均未主张其承诺让利后的工程价款低于施工成本，亦未出示相关证据，所以一审法院径行认定承诺让利超出承建工程利润没有事实依据，应予纠正。但A建筑公司承诺对承建工程予以大幅让利，该让利承诺书构成对工程价款的实质性变更，应属无效。二审法院依据上述认定判决驳回上诉，维持原判。

　　【法理分析】承包人通过招投标程序中标并与发包人签订建设工程施工合同后，又向发包人出具大幅让利的承诺书的法律效力问题，实践中有两种不同意见：一种意见认为，工程中标签约以后，承包人单方出具让利承诺书对承建工程予以让利，该让利承诺书构成对中标合同实质性内容的变更，依据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条之规定，该承诺无效；另一种意见认为，承包人在中标后向发包人出具让利承诺书，系双方当事人之间的真实意思表示，是目前建筑市场的普遍现象，应认定为有效，但法院在双方约定的基础上可适当限制让利比例。最终，安徽省高级人民法院在该案二审中采纳了第一种意见，最高人民法院民一庭法官在该案终审判决后也专门撰文，明确支持第一种意见。其中心理由是：让利承诺书本质上属于“黑合同”。虽然承包人出具让利承诺书系单方民事法律行为，但发包人对此表示接受认可，双方便形成了合意，从而符合合同成立的要件。如果照此履行，明显与中标备案合同实质性内容相背离，构成对招投标活动基本原则的违反，由此，让利承诺书的内容因与中标备案合同实质性内容不一致而成为“黑合同”，导致该承诺无效，双方结算时仍应该以中标备案合同为准。

　　【本案给我们的启示】不少建设

　　工程的发包人在正式签约以后，往往要求承包人出具让利承诺书，基于发包人处于优势地位的市场现状，大多数承包人会认为只要出具了让利承诺书，工程让利部分肯定是打水漂了，于是被动地予以接受，任由发包人把这部分利益装入自己的口袋。通过该诉讼纠纷案我们可以看到，发包人以这种方式侵蚀承包人承建工程的应得利益其实是得不到法律保护的。我们由此得到启示，一旦因方圆以案说法106工程欠款问题发生诉讼纠纷，若让利承诺书属于“黑合同”的范畴，我们完全可以像该案中的承包人那样，从维护企业的合法权益出发，在诉讼过程中依法据理力争，把承诺让利部分重新争取回来，从而增加一笔可观的效益。

工程承诺书范文11

　　我公司为保证特作如下承诺：

　　（一）质量方面：

　　1、在其资质等级许可的范围内承揽工程。不转包或着违法分包工程。

　　2、建立质量责任制，对建筑工程的施工质量负责。依法将建筑工程分发给其他单位的，对其分包工程的质量承担连带责任。

　　3、按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不擅自修改工程设计，不偷工减料。在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，及时提出意见和建议。

　　4、按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验；未经检验或检验不合格的，禁止使用。

　　5、建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查及验收记录。

　　6、对涉及结构安全的试块、试件及有关资料，在建设单位或者工程监理单位见证下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行质量检测及材料复试。

　　7、建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。

　　8、项目部设专职资料员负责施工技术资料的收集、管理，严格执行建筑安装工程技术文件材料管理办法，确保资料的准确及时、齐全并与工程同步。

　　9、依法履行建筑工程质量保修义务。

　　（二）垫资程度：

　　1、我公司愿意承揽桥山集团北大湖滑雪场项目工程。

　　2、我公司具有一定的垫资能力。

　　3、在此工程施工中，一定精心组织，精心策划，编排好相应施工组织设计，确保工期和质量目标的实现，准备好资金，在招标人资金短缺的情况下保证连续施工。

　　（三）安全方面

　　1、在资质等级许可的范围内承揽工程。

　　2、主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建筑工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

　　项目负责人由取得相应执业资格的人员担任，对建筑工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的'特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

　　3、建立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

　　4、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业资格证书后，上岗作业。

　　5、在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对于危险性较大的分部分项工程，按照国家和省、市有关规章制度进行专项施工方案的编制、审查和专家论证，符合要求后组织实施。

　　6、建设工程施工前，负责项目管理的技术人员对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员进行详细说明，并由双方签字确认。

　　7、在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。

　　8、将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等符合卫生标准。不在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

　　9、对因建筑工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物、地下管线等，采取专项防护措施。

　　遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

　　10、在我公司承揽的建设工程现场实施封闭围挡。

　　在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃、易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

　　11、向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

　　12、作业人员遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

　　13、采购、租赁生产（制造）具有许可证、产品合格证的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，并在进入施工现场前进行查验，符合标准及要求后方可投入使用。

　　施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件安排专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的档案资料，并按照国家的有关规定及时报废。

　　14、在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，组织有关单位进行验收，或委托具有相应资质的检测检验机构进行检查验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，验收合格后使用。

　　15、主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后任职。对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

　　16、为施工现场所有的人员办理意外伤害保险。

承诺单位：xx集团有限公司企管部（公章）

日期：20xx年04月08日

工程承诺书范文12

　　我单位设计的_________________________工程，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及相关法律法规，为了加强建筑工程质量安全生产，促进我单位加强质量安全责任意识，确保质量事故为零、安全生产事故为零，现郑重承诺如下：

　　(一)我单位依法取得设计资质证书，并在资质等级许可的范围内承揽工程。

　　设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程。

　　(二)我单位必须按照工程建设强制性标准进行设计，并对设计的质量负责。

　　(三)我单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。

　　(四)我单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，我单位不得指定生产厂、供应商。

　　(五)我单位将审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。

　　(六)我单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

　　(七)我单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

　　我单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。

　　采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，我单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

　　(八)我单位承诺在建设工程设计中未履职履责到位按以下原则处罚：

　　违反《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规规定的，按其规定从严、上限处罚。

　　设计单位(公章)：

　　日期：年月日

　　法定代表人：电话：

　　委托代表人：电话：

工程承诺书范文13

　　为确保***********一期室内和室外装饰、门窗安装、栏杆安装和电梯安装等工程项目施工安全，乙方施工承包人：

　　郑重承诺，将依照对本次施工范围内的安全管理承担责任，承诺基本内容如下：

　　一、承诺分包单位施工人员进入现场必须带好安全帽、安全绳。佩戴工作卡。分包单位不得擅自拆除施工现场的安全防护设施。如在施工遇到非拆不可的，分包单位应提前向总包单位提出申请，经总包单位同意后方可施工，并在施工完后恢复原样，否则一切由此产生的安全事故，由分包单位负责。

　　二、承诺在施工期间，严格现场总包单位的要求，依照相关法律法规，明确安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，服从总包单位相关部门的日常管理和检查。

　　三、承诺对本单位施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度和培训教育记录，保证施工人员不违反总包单位安全规定和国家法律法规，服从现场总包单位的监督。

　　四、承诺文明施工，保证现场不出现消防安全事故和工伤事故，设立现场安全负责人，制定严格的安全保障措施，确保安全文明施工，保证施工人员和公司及第三方人员、财产安全。如因施工发生任何安全事故或造成人员伤亡，分包单位承诺完全负责，与现场总包单位无关。

　　五、承诺为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育其按照规定正确佩戴和使用。

　　六、承诺施工人员自觉遵守现场总包单位安全管理规定，如发生安全隐患，必须无条件立即整改。总包单位安全监管人员发现有重大不安全因素时，随时有权要求施工方停工整改，施工方不得继续违章操作强行施工。分包单位必须接受总包单位职能部门的检查监督，总包单位相关部门开出的“不合格项整改通知单”的问题，分包方必须坚决整改。若分包单位违反有关规定，必须接受总包单位的罚款。

　　七、承诺分包单位用电必须自带电表，由总包单位指定接线，电表由总包方专业人员读数记录后方可使用，若需移动电源必须经总包单位电工同意。分包单位应加强对各分部分项工程的成品保护，若损坏必须赔偿损失及恢复原样，分包单位在施工过程必须做到工完料清。

　　八、本承诺书是现场总包单位对外来施工安全监管的有效证明文件，是合同的附件，具有法律效力，承诺方如有违反，按第四条意见处理。

　　九、安全问题包括但不仅限于上述情况，如有未尽详细事宜，参照国家法律法规和本承诺书的条款执行。

　　本承诺一式三份。（公司项目部一份，总包单位一份，承包人一份，施工完成由承包人将此承诺书做为结算凭证。）

　　承包人：身份证号：

　　现场负责人：身份证号：

　　日期：日期：