履约承诺书
在我们平凡的日常里，我们都可能会用到承诺书，承诺书是承诺人对要约完全的、单纯的同意，并以书面的形式表示。还是对承诺书一筹莫展吗？下面是小编帮大家整理的履约承诺书，仅供参考，欢迎大家阅读。
履约承诺书1
致：
本人是工程的项目负责人，经内部协商承担该工程施工任务，本人郑重承诺如下：
1、所有因本项目施工所发生的所有债权债务及合同纠纷由本人负责，由此发生的一切经济责任和不良后果全部由本人承担，与及其他任何一方无关。
2、为了保证及时支付农民工工资，避免施工过程中劳务用工等问题给公司造成不必要的负面影响，本人同意按公司规定按工程中标价2%交纳农民工工资支付保证金，如有投诉由此产生的费用及损失全部由本人承担，农民工工资支付保证金没收。
3、为了保证工程安全生产及文明施工需要，我方将严格按照安全生产经费的相关规定进行投入，如不能达到安全生产需求，贵公司有权暂停我方工程款支付，直至我方整改符合要求；或直接从我方工程款中调拨款项用于工程安全措施费用。
4、为了工程需要，本项目所有加盖公司公章的文件、合同等所引起的债权、债务及合同纠纷均由本人承担，由此产生的给贵公司及任何第三方所造成的损失全部由本人承担。
5，如本工程涉及的材料款、租赁费、劳务工资等经济纠纷及其它费用由公司垫付的，本人自愿承担垫付资金每月5%的利息（不足一月按一月计），并自愿支付公司伍万元违约金。
6、本人对本工程项目的质量、安全、进度、文明施工等全部负责，对由此造成的一切损失与贵公司无关。在施工中，如公司确认我方现有能力、物力及人员不能完全履约，公司不需解释，有权解除合同或将我方的一部分工程转让给其他承包人，并按双倍价款扣除我方相应费用，我方将无条件服从安排。
特此承诺
承诺人：
年 月 日
履约承诺书2
甲方：
乙方：
本履约保证金合同由双方于 年 月 日在 市订立。
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
第一条 鉴于甲方与乙方于 签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条 保证金额
乙方应当按照中标合同总金额的 %，金额：大写人民币 元（￥ ）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条 保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。
第六条 乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第七条 争议的解决
本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条 生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条 其他 本合同一式贰份，具有相同法律效力。甲方执壹份，乙方执壹份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字）： 法定代表人或授权代理人（签字）：
履约承诺书3
履约承诺书
河南晟隆建筑装饰设计工程有限公司：
经内部竞岗后，以工程项目负责人名义就承建的 装饰装修工程项目，现向公司做出如下承诺：
1、 我承诺履行河南晟隆建筑装饰设计工程有限公司与业主签订的工程合同内容，及我公司签订的内部承包合同中的全部约定，严格执行施工管理规范、安全操作规程、防火安全规定、质量环保要求，承建完成该装饰规程任务至合格验收：
2、 凡涉及工程项目发生的人工费、材料款、租赁费、外欠款等在与我公司签订内部承包合同前及内部承包合同后，可能引起的经济责任、民事责任均由我本人全权负责支付、处理，与我公司无任何关系：
3、 我深知在未经公司授权的情况下，私自编、仿、伪造公司的任何文件、印章的违法行为及损坏公司形象造成不良影响的，经查实公司将被没收所有工程款，并追究相关法律责任。
4、 更深知按照建筑市场管理法规定，在合同终止后或因保修期满，并不解除由我本人所承担过该项目工程任务的质量责
任、安全责任。
5、 在施工过程中，由乙方原因造成的建筑方所产生的罚款、扣款等事宜，由乙方负全部责任，从该项目工程款中预先扣除。
6、 由于我本人原因，我承诺在紧急情况下，公司有权对违反安全操作规范等野蛮施工、无故拖欠他方任何工程款行为，均可从该项目工程款中预先支付。
特此承诺！
承诺人:
身份证粘贴处 身份证号：
现住地址：
联系方式：
紧急状况联系人： 日 期：
履约承诺书4
申请人：有限公司请求事项：
请求贵院退还申请人预交的几审案件受理费元（大写为人民币元）。
事实与理由：
申请人与被申请人财产损害赔偿纠纷一案，申请人预交几审案件受理费元（大写为人民币元）。现贵院已作出（20xx）XX民终XXX号民事裁定书，裁定退回上述人预交的几审案件受理费元（大写为人民币元）。故申请人申请贵院退还申请人预交几审案件受理费元（大写为人民币元）。
申请人收取退回案件受理费的账户如下：开户行：中国XX银行XX支行账号XXXXXXXXXXXXXXXXX户名：XXXXXXXXXXXXXXX电话：XXXXXXXXXX此致
XX市XX人民法院
申请人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
履约承诺书5
合同履约xx兹有参加招标编号为的工程标段的'招投标活动，并有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：
1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；
2、承诺不发生转包和分包行为，违者承担相应的法律和经济责任；3、承诺按期签订施工合同，按期进场，按期开工建设；
4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；
5、承诺严格履行合同，保证工期、质量和安全；6承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；
7、承诺我公司将按照规定，加强本项目的管理，并根据项目需要在资金、设备和技术等方面给予保证；
8、承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作。
承诺人：中标单位（公章）：法定代表人或分管负责人（签字）：联系电话：传真：承诺日期：年月日
注：本承诺书由中标单位的法定代表人或分管负责人在参加约谈时签署，可根据招标文件增加承诺事项，但不得减少承诺内容。
履约承诺书6
我单位在项目招标中，有幸中标，非常感谢评委及建设单位的信任，在该项目实施过程中，我们除响应招标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程质量创优良有如下承诺：
1、在此工程施工中，一定要精心组织、精心策划，编排好相应施工组织设计，确保工期目标的实现。
2、在此工程施工中，同监理单位密切合作，严把材料质量关，决不偷工减料，以一流的施工，创一流的质量。
3、调动我方积极因素，做到小毛病不放过，大事故不出现，确保优良工程目标的实现。
4、我方保证在工程竣工后，负责有关验收部门对我方施工工程的验收工作，并保证我方所施工工程的验收合格，同时提供有关验收部门的验收报告，使 质量达到合格标准。
5、工程竣工后，我方将负责 2 年的工程质量无偿保修，以优质的服务，实现我们忠实的承诺。
以上是我单位对该工程的质量承诺，若在施工中我方达不到发包人要求或我方承诺标准，在施工中出现质量问题与我方在直接责任时，我方愿受罚工程造价的()%。严重时，甘愿受法律法规处罚，并自动撤出现场。
承 诺 单 位：(公章)
法定代表人或授权代理人(签字)：
日 期： 年 月日
履约承诺书7
本企业郑重承诺：
一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目投标；
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人 或其他投标人的合法权益；
四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
五、不向招标人或者评标委员会成员以牟取中标；
六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
七、不出卖资质，让他人挂靠投标；
八、不恶意压低或抬高投标报价
九、不扰乱开化县招投标市场秩序；
十、不在开标后进行虚假恶意投诉。
本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚。
投标人（盖章）20xx年 6 月20 日
履约诚信承诺书
一、连续施工承诺
1、我公司承诺中标后，我公司将拨付一定的款项，做到资金专款专用，保证工程施工的连续性。
2、我方承诺在工程款暂不到位的情况下保证连续施工30天。
3、我方承诺节假日期间不间断施工，确保按时完工。
二、劳动力计划承诺
为保证劳动力充足，满足施工进度计划，公司拟投入自有优秀施工队伍。工程施工前，组织专业技术工种人员进行培训教育，熟悉了解本工程的施工特点，掌握各项目的施工工艺和技术标准，为工程施工顺利进行创造条件。组织施工人员在开工前3-5天进场。
二、保证农民工工资承诺
1、截止本工程开标之日止，我公司无拖欠农民工工资及其他职工工资，无克扣农民工工资的行为。
2、我公司将按规定的数额及时足额交纳农民工工资保障金。
3、一旦出现拖欠农民工资及其他职工工资的，贵方可从农民工工资保障金中先予以划支。
三、其他承诺
1、我方保证工程质量达到合格标准。
2、保证在招标文件规定的工期内完成工程施工。
3、我方保证自行施工完成中标工程，不挂靠、不转包、不出借企业资质。
4、如我方中标，我方保证工程开工时项目经理及主要技术人员进驻施工现场，在现场办公，直至工程结束。
投标人（盖章）
20X年 6 月20 日
履约承诺书8
我方承诺如中标将严格按照下列招标文件中规定的履约保
函格式及要求出具履约保函
投标代表签字：
投标单位盖章：
履约保证函格式
开立日期：
保证函号：
保证函金额：
受益人：
兹开立本保证函作为（下称卖方）与_________________（下称买方）为
（下称工程）提供 （下称货物）于年 月 日签订的 号合同的履约保证函。（下称银行）谨此无条件地、不可撤消地承诺，在收到买方陈述卖方违约的书面通知后，本行将向买方支付人民币元：
a) 卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动，
包括更改或修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称违约）。只要贵方确定，无论卖方有何反对，本行将凭贵方的书面违约通知，立即（不超过本行收到贵方通知的5个工作日内）以该通知中规定的方式向买方支付 元人民币。
b) 本保证金下的任何支付应为免税和净值，不论任何人以任何理由提出扣减现有或未来的税费、
关税、费用或扣款，均不能从本保证金中扣除。
c) 本保证函的规定构成本行无条件的、不可撤消的直接义务。
d) 本保证函在卖方与买方签订的合同规定的合同设备保证期期满后30天（20xx年1月31日）
内有效。
e) 本保证书失效后请退还本行。（开立行名称） （开立行代表签字）
履约承诺书9
经认真阅读编号为20xxP16地块的拍卖出让文件，我方知悉必须按《20xxP16地块国有建设用地使线用权拍卖出让须知》中关于履约保证金支付的要求，
在20xx年12月20日前向厦门市思明区人民政府缴交20xxP16地块履约保证金，履约保证金金额为人民币1亿元。
如竞得本地块国有建设用地使用权，我方承诺按切照贵局的要求在20xx年12月20日前按时付清相应金额的履约保证金。一旦违反前述承诺，则我方无条件同意贵局取消我方竞得资格，同时不要求返还本地块剪的竞买保证金。
特此承诺。
申请人：（加盖公章）
（法定代表人（或授权委托代理人）签名：
申请日期：年月日
履约承诺书10
为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人以 (单位名称)法定代表人或授权代表的资格，郑重承诺：
我单位承建的 工程，将保证做到：
1、遵守国家的有关工程建设的法规，自觉维护和规范建筑市场秩序，诚信守法，按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，在获得工程款后，优先偿付民工工资。在雇佣和使用民工时为民工办理工伤保险。
2、承建的工程不转包、不违法分包、不挂靠，杜绝使用“包工头”式的非法用工方式。
3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受业主的处罚，同时愿意接受主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。
承 诺 单 位：(公章)
法定代表人或授权代理人(签字)：
日 期：年 月 日
履约承诺书11
消防工程由消防火灾报警系统、水喷淋自动灭火系统及消火栓系统构成，我们将本着“价格合理、确保质量、优质服务、信誉至上”的宗旨，依靠公司内部严格的管理，按照有关规范，进行技术把关，精心组织施工计划及人员，确保工程优质如期完成。并基于上述作如下服务承诺：
一、工程中提供的设备、材料价及安装、调试等费率以20xx定
额为基础按最优惠取费标准计算。
二、工程施工期间，如遇工程图纸有互相矛盾或不符消防有关
规范之处，及时予以指出并及时向甲方与设计部门提出合理建议，经认可后再予施工，使该工程材料、人工得到最合理的配置。
三、对该工程的消防审核申报过程中如遇到难于解决的具体事 宜，本公司将协助甲方给予合情合理妥善处理，达到既符
合规范要求，并解决具体问题，取得各方一致意见为宗旨。
四、该工程竣工后，由我公司负责申报消防检测（申报表等资 料由贵方填写我公司协助）并交有关消防监督部门验收通 过。
五、工程竣工验收交付使用后，我公司负责免费维修、保养消 防设施贰年，保证设备正常运行。接到故障通知，24小时
内派员排除，每季巡回检查一次。
六、工程结束后，对甲方负责消防设施的操作，管理人员进行 义务培训，传授专业知识，使之能正确操作，排除一般故 障的技术。
七、协助操作，管理人员制订消防设施的保养，维修制度。
履约承诺书12
1.3投标保证金
投标保证金证明(粘贴投标保证金收据复印件)
1.4工程相关承诺书
1.4.1不更换项目经理、技术负责人的承诺书；
1.4.2项目经理、技术负责人到岗承诺书；
1.4.3项目班子其他管理人员承诺书；
1.4.4 保证不转包、不违法分包的承诺书；
1.4.5 质量、工期、安全、文明施工的承诺书；
1.4.6 保证不借资质的承诺书；
1.4.7 保证不围标、不串通投标的承诺书；
1.4.8 履约承诺书；
1.6.9 对专业工程进行总承包管理、协调并提供配合服务的承诺书。
1.4.1、不更换项目经理、技术负责人的承诺书
致： （招标人）
作为 工程的投标人，一旦中标，我方郑重承诺：
1、在该工程项目合同执行过程中不更换项目经理、技术负责人，项目经理和主要技术负责人只承担本工程的施工任务；如我公司违约，招标人有权终止合同，并没收履约保证金
2、如因特殊原因需要更换项目经理、技术负责人，我公司会提前14天以书面形式报告，在征得招标人同意并在鄂州市招投标监督管理局备案后，后任继续行使合同文件约定的前任职权，履行前任的义务。
3、我公司承诺，即使征得了招标人和鄂州市招投标监督管理局的同意，该行为仍视为我公司违约。若更换项目经理，按中标价的1%支付违约金；更换技术负责人按中标价的0.5%支付违约金。
4、招标人认为有不能胜任相应岗位的承包人管理班子成员，可要求中标人（承包人）更换和调整，直到满意为止，并按中标价的0.5%支付违约金。
投 标 人(盖章)：
法定代表人（签字）：
年 月 日
1.4.2、项目经理、技术负责人到岗承诺书；
致： （招标人）
作为 工程的投标人，一旦中标，我方郑重承诺：
1、在该工程项目合同执行过程中项目经理、技术负责人在场，且严格接受业主的考勤制度和请假制度。项目经理、技术负责人每月在岗时间不得少于本月施工时间的80%，每工作日在岗工作时间不得少于 6 小时；
2、项目经理、技术负责人确有特殊情况需请假要离开现场的，时间在半天以内的须经监理总监书面同意；半天以上两天以内的须经监理总监出具书面意见后，报发包人代表同意后并报鄂州市招投标监督管理局备案。离开前应书面指定临时代表，代为行使其权力；该临时代表的一切行为，发包人均认为是项目经理或技术负责人的行为。
3、项目经理、技术负责人未按前述规定取得书面同意不得离岗，否则，离岗一次按10000元支付违约金；第二次离岗的按20000元支付违约金；第三次以后的每次按50000元支付违约金，合计（缺席、离岗）次数超过10次的或者年度累计请假超过20天的，按违约处理，除由承包人（中标人）支付违约金、罚款外，由发包人按规定清除出场，记不良行为记录，由鄂州市招投标监督管理局视情给予承包人6个月至3年的在鄂州市投标资格限制。
投 标 人(盖章)：
法定代表人（签字）：
年 月 日
1.4.3 项目班子其他管理人员承诺书；
致： （招标人）
作为 工程的投标人，一旦中标，我方郑重承诺：
除项目经理、技术负责人按投标文件承诺的到位外，我公司不会派投标文件承诺的项目班子其他管理人员以外的人员参与管理本工程，否则视为我公司违约，招标人有权终止合同，并没收履约保证金。同时由发包人向鄂州市招投标监督管理局报告。由鄂州市招投标监督管理局视情给予承包人6个月至3年的在鄂州市投标资格限制。
投 标 人(盖章)：
法定代表人（签字）：
年 月 日
1.4.4、保证不转包、不违法分包的承诺书
致： （招标人）
作为 工程的投标人，一旦中标，我方郑重承诺：在该工程项目合同执行过程中，绝不转包或违法分包。若有转包或违法分包行为，我公司愿意接受以下处罚：
1、由招标人向市、省和国家建设等行政主管部门报告，作一次不良记录；
2、合同履行期间发包人有权责令其出场，招标人有权终止合同，并没收履约保证金。
3、由招标人联系司法机关追究相关法律责任。
投 标 人(盖章)：
法定代表人（签字）：
年 月 日
履约承诺书13
本保证金作为 河南泰汇建筑工程有限公司 (投标人名称)就 平舆县阳城等四个乡镇土地整治项目（二期）工程施工 项目(招标编号：20xx-GC-G-026）所签定合同的履约保证金。履约保证金额中标金额的10% 。
1、承包人保证在收到中标通知书的同时，向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之十(10%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内，其余额退回给承包人，不计利息。
2、履约保证金应为转账或现金。
3、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。
4、未经发包人同意，不得更换项目经理和技术负责人。假如更换未经批准，将从履约保证金中扣除违约金。更换项目经理扣除10000元违约金。更换技术负责人扣除5000元违约金。
投标人名称(承包人)： (单位公章）
银行账号：
开户行地址：
开户行电话：
法定代表人或授权代表：( 签 字 )
年 月 日
履约承诺书14
本公司承诺：
遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加大兴区大悦春风里保洁服务项目（二标段）项目的投标。
一、不提供有违真实的材料。
二、不与招标人或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。
三、不向招标人或评标委员会或相关人员行贿、以谋取中标。
四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。
五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。
六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。
七、不违反相关法律法规，注册建造师不同时在两个及两个以上的建设项目上担任施工项目负责人。
八、遵守国家和本市安全、质量有关法律法规和规范性文件中关于质量员、安全员的数量和人选的相关规定。
九、加强对分包项目管理，对所分包项目的安全、质量和进度承担责任，不拖欠农民工工资，按时将分包合同报行政部门备案。
十、按照招标文件规定及合同约定，执行合理的施工工期。
十一、保证提供服务符合招标文件标准和技术要求，不得未经甲方同意调整招标内容的技术标准及要求。
十二、本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。
十三、其他承诺。
xxx
20xx年xx月xx日
履约承诺书15
兹有参加招标编号为的工程标段的招投标活动，并有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：
1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；
2、承诺不发生转包和分包行为，违者承担相应的法律和经济责任；
3、承诺按期签订施工合同，按期进场，按期开工建设；
4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；
5、承诺严格履行合同，保证工期、质量和安全；
6承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；
7、承诺我公司将按照规定，加强本项目的管理，并根据项目需要在资金、设备和技术等方面给予保证；
8、承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作。
承诺人：中标单位（公章）：
法定代表人或分管负责人（签字）：
联系电话：传真：
承诺日期：20xx年xx月xx日
【履约承诺书】相关文章：
考试承诺书07-15
合伙承诺书07-12
运输承诺书07-09
离婚承诺书07-08
企业承诺书07-07
租房承诺书07-06
产品承诺书07-06
抵押承诺书07-04
风险承诺书06-28
外伤承诺书06-28