当前位置：贝库网>合同>采购合同>设备安装采购合同

设备安装采购合同

时间：2023-01-07 13:19:23 采购合同我要投稿

设备安装采购合同

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编精心整理的设备安装采购合同，希望对大家有所帮助。

设备安装采购合同

设备安装采购合同1

　　卖方（以下简称甲方）：

　　买方（以下简称乙方）：

　　根据《民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关规定，经询价协商一致后，签订本合同。

　　一、合同标的及价款

　　二、商品交付与验收

　　（一）交付方式：送货上门；

　　（二）验收方式：由甲乙双方共同验收。

　　甲方向乙方说明商品的配置，核对商品品牌、型号，XXX，符合使用说明书中的配置和产品质量状况，经乙方确认后，验收完毕。

　　三、支付方式

　　双方约定采用下列方式付款：

　　货到____日内通过现金一次性付清货款。

　　四、商品售后服务

　　甲方按照乙方产品说明书及操作规范正常使用的情况下，设备机械部分保修期为________年，主要电子设备保修期为________年，其他部分按照厂家规定的质保时间和质保范围进行质保。

　　五、甲方承诺

　　（一）所售商品质量符合国家质量标准或行业标准，符合国家有关的强制性认证规定，技术性能指标与说明书相吻合。商品为首次使用。

　　（二）商品包装符合国家质量标准或行业标准，符合品牌厂商在说明书中规定的包装标准。实物与原包装内的配置清单相符。

　　六、乙方须知

　　开封后15天内，应保留商品的原包装和充填物；在质量保证期内，应妥善保存商品的发票、配置清单和三包凭证。

　　七、违约责任

　　1、甲方不按设备保修卡的规定进行保修，乙方有权要求甲方进行保修，情节严重，乙方有权追究甲方所带来的损失。

　　2、乙方无故拒收商品的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方所受损失。

　　3、乙方未按约定时间付款，每日按合同总价的4%（百分之四）向甲方支付违约金。

　　八、争议解决方式

　　合同履行中若发生争议，由双方协商解决。

　　当事人不愿协商、调解，或协商、调解不成的，则向____市仲裁委员会提起上诉。

　　九、合同的生效

　　本合同自双方签字或盖章之日起生效，一式两份，具有同等效力，其中甲、乙双方各执一份。

　　卖方（签章）：

　　买方（签章）：

　　经办人：

　　联系地址：

　　联系地址

　　________年_______月_______日

设备安装采购合同2

　　合同编号：_________

　　需方（以下简称“甲方”）：_________

　　供方（以下简称“乙方”）：_________

　　甲乙双方经协商一致，就甲方向乙方购买事宜，达成以下协议，双方共同遵守：

　　一、产品名称、数量、价格

　　卖方保证所提供的所有设备是全新的，并且采用卖方最新设计和合格的材料制造，各方面符合合同所规定的质量、规格、型号等要求。

　　二、质量要求、技术标准

　　执行国家、地方颁发的质量标准和行业标准。乙方在本合同签订前5日内向甲方提供加盖公章的关于该产品的国家质量标准文件，在供货时附出厂合格证书，作为本合同的有效附件。

　　三、交货：

　　1、交货日期：甲方支付预付款后_________个工作日。

　　2、交货方式：乙方负责运输并承担运费、装卸货费用。

　　3、交货地点：_________。

　　四、卖方对质量负责的条件及期限：

　　1、设备自安装、调试合格之日起保质期_________年。

　　在保质期内因设备本身的质量问题，卖方在接到买方通知后24小时内到达买方现场，卖方负责免费修理、更换零部件或退换。在质保期内，卖方应对设备出现的质量及安全问题负责处理、解决。

　　2、乙方提供年免费维修，如在设备使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后48小时到达甲方现场，在设备使用过程中发生的有关技术性问题，卖方在接到买方通知后24小时内给予答复。

　　3、因设备质量问题发生争议，由甲方所在地的技术单位进行质量鉴定。

　　五、设备的包装、发运及运输：

　　1、乙方应在设备发运前对其进行满足于运输距离、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

　　2、包装上注明货物品种及数量。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单与设备一起发送。

　　3、设备在发运手续办理完毕后24小时内发货到甲方，乙方通知甲方准备接货。

　　六、设备的安装、调试及验收：

　　1、甲方对乙方所交设备依照国家有关技术标准和双方确认的技术标准进行现场验收。

　　2、安装由甲乙双方现场安装调节器试，性能达到技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。

　　3、甲方收货时对产品的外观检查或开箱清点，不能免除供方对产品内在质量的责任。

　　七、付款方式：

　　1、签订合同后_________个工作日内支付合同总金额_________%的预付款。

　　2、设备到达交货地点后，经甲方指定人员初步检验，甲方在检验符合合同附件所规定的数量、规格、型号后—个工作内支付合同金额的_________%。

　　3、设备安装调试完成后，并经甲方验收合格后_________个工作日内，支付合同总金额的10%。

　　4、合同总金额的_________%作为质保金，在质保期届满后支付。

　　5、乙方在甲方每次付款前开具正式增值税发票。

　　八、违约责任

　　1、逾期交货、调试合格或付款的，每天按合同总价的万分之五向对方支付违约金。

　　2、甲方无正当理由拒收的，应向乙方支付合同总价10%的违约金。

　　3、乙方不能在合同规定时间内调试合格的，甲方有权解除合同，此时乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金。

　　4、乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同约定、国家标准，所供设备达不到约定技术要求的，乙方必须无条件退回全部货款，向甲方支付合同总价款30%的赔偿金。

　　九、禁止商业贿赂和保守商业秘密、知识产权：

　　1、乙方承诺在业务往来过程中，不向甲方人员赠送现金、物品或以其他形式给予甲方人员利益。

　　2、双方负有谨慎保护对方商业秘密及知识产权的义务。未经对方书面允许，任何一方不得披露、自用及许可他人使用。

　　十、争议解决方式：

　　本协议在履行过程中，如发生争议，双方友好协商解决，如协商不成，双方同意由签约地法院起诉解决。

　　十一、其他：

　　本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式四份，甲乙双方执两份，具有同等法律效力。本协议签订于某市某区。乙方系内资企业，营业执照号码：。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　_________年_________月_________日

设备安装采购合同3

　　签订合同双方：

　　购货单位：_____________________________(以下简称甲方)

　　供货单位：______________________________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合厨房工程的具体情况，经双方协商一致，签订笨合同：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程项目：温泉酒店厨房明档、抽排风烟、新风系统工程(详见说明细价格单)

　　第二条工程期限

　　1、乙方收到甲方预付款后____天内将第一批产品运输到施工现场。

　　2、现场安装在场地具备安装条件的财政部下，_______________前完成交付使用。新风，排烟系疑难在__________________前完成。

　　3、如遇下列情况，工期相应顺延。

　　(1)甲方在合同规定的现场开工日期，未能向乙方提供施工场地、施工用水，或电源未按规定接通，影响乙方进场施工者;

　　(2)明确由甲方负责材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或发现的缺陷，从耽误施工进度者;

　　(3)在施工中因停水、停电连续影响4小时以上者;

　　(4)甲方未按合同规定向乙方拔付工程进度款而影响施工进度者;

　　(5)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然因发生的火灾、地震等)影响工程进度时。

　　第三条工程合同总价

　　1、本工程合同总价为人民币________元，大写_______元敕;含武汉市增值税销售发票。

　　2、如遇下列情况，合同总价作相应调整：

　　(1)发生重大设计更变;

　　(2)施工中经甲方同意新增的工程项目。

　　第四条工程质量和检查验收

　　1、乙方必须严格按施工图纸进行施工、并接受甲方工程主管的监督检查;

　　2、工程竣工验收，应以施工图纸、项目清单为依据;

　　3、工程竣工后，乙方发出竣工通知书，甲方应在收到竣工通知书三日内组织人员进行竣工验收。验收合格后，双方签署工程验收书，并将工程移交给甲方管理，如甲方拖延验收，其保管费用和造成的损失由甲方承担。

　　4、已竣工未验收工程，甲方不得动用，若甲方已经使用，即视同交验合格;

　　5、工程交付甲方验收后，保修期为2年。在保修期内如使用方人为损坏，乙方仅收取零部件成本费，不收取维修费。

　　第五条双方责任事项

　　1、甲方

　　(1)现场开工这前将厨房施工现场清理妥当;

　　(2)无偿提供施工现场用水、用电及协作配合;

　　(3)组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好工程决算工作，及时支付工程进度款和工程尾款;

　　2、乙方

　　(1)严格按合同及清单生产、施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付;

　　(2)提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收;

　　(3)对所做工程提供终身维修服务。

　　第六条工程价款的支付与结算

　　1、合同签订三天内支付合同总价的____%，人民币__________元，大写：_________________________;

　　2、设备到现场后经甲方验收无误后支付合同总价的____%，人民币_________元，大写：_________________________;

　　3、安装完毕经甲方验收后支付合同总价的___%，人民币________元，大写：_______________________;

　　4、经验收合格后在酒店开业三个月后支付合同总价的_____%，人民币________元，大写：_______________________;

　　5、合同总价的___%作为贰年期限的质保金，期满五天内支付给乙方;

　　6、产品到达甲方场地后，如甲方不能及时按合同规定付款，乙方拥有货品的所有权，款项付清后所有权归甲方所有;

　　7、甲方付款应根据合同上注明的开户行和账号付款给乙方，若更改开户行和账号付款，须经乙方财务部同意，否则由甲方承担相关责任;

　　8、在工程结算中，乙方任何人不得以公司名义向甲方借款，如果借款需经乙方财务部和法人代表签字同意后方可借支。

　　第七条违约责任

　　1、质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付使用的，逾期每天按合同总价的百分之一偿付逾期违约金。

　　2、工程交付时间不符合规定的，应分清甲方或乙方的责任，如因甲方原因，甲方须提供整改，如乙方原因按第1条执行。

　　3、甲方自行承担厨房工程中土建及水电驳部件，应当符合厨房工程的整体设计要求。

　　4、工程未经验收，甲方提供使用或擅自动用，由此面产生的质量或其它问题，由甲方承担责任。

　　第八条争议有解决方式

　　合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会以申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

　　第九条附则

　　本合同未有说明的其他事项，一律按《中华人民共和国经济法》规定执行。

　　合同附件：

　　(1)工程项目报价清单

　　(2)工程平面图纸。

　　以上附件均为双方签字盖章后生效，至合同工程竣工后交验、结算工程尾款、保修期满甲方向乙方清质保金后自动失效。

　　本合同一式六份，双方务执三份

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

设备安装采购合同4

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　甲乙双方经过友好协商，就业务内容、双方责任达成如下协议，并郑重承诺共同遵守。

　　一、业务内容：

　　1、业务类型：甲方购买乙方代理的产品如下（具体配置及数量见附表）：

　　1、监控服务器。

　　2、摄像头及必须周边附件。

　　3、红外监测主机。

　　4、红外监测探头及必须周边配件。

　　2、设备总金额：人民币_______元；取整实收：_______元整，大写：_______元整。（含发票）

　　二、付款方式：

　　1、甲方须预付定金：总货款的_______%即；_______元，大写：_______元整。完工验收后当日甲方一次付清剩余款项。

　　2、付款方式为现金或银行即时转账，不接受汇款支票。

　　3、乙方所开出的票据为第三方代开票据。

　　三、乙方对所销售的产品的质量保证及售后政策：

　　1、乙方对以上销售的硬件产品实行一年内免费保修，如厂家注明保修期以厂家为准。

　　2、对产品涉及到软件部分的，乙方只能提供技术咨询，如需上门服务则收取一定服务费。乙方不对甲方设备所采用的系统和其他应用软件的稳定及兼容性做任何承诺，亦不对甲方设备所采用的系统和其他应用软件的版权负任何责任。

　　3、乙方不对甲方电脑或任何媒体中的数据损失负任何责任。

　　4、在下列情形下，乙方有权不予执行售后政策和收取相关费用：

　　A：产品售出时间已超出售后政策的规定时间的。

　　B：甲方无法出示产品保修的相关证名在乙方处购买的以及不可抗拒力原因如：自然灾害造成，如带电拔插、高压、地震、雷雨等情况。

　　C：因甲方人为原因造成的，乙方在维修时，视产品损坏情况的级别，而收取一定的费用或提供建议信息。

　　D：电压变换部分以及线路（由于外环境不定因素造成）不在保修范围。

　　四、提出异议的期限

　　如甲方对货物的质量存有异议，甲方应自收到货物之日起3日内提出，并提供相关证据，确能证明货物参数、数量、质量等不合格，乙方负责无条件更换合格的货物。

　　五、交货、验收及工期：

　　1、交货时间：_______年_______月_______日。

　　2、详细交货地点：_______

　　3、甲方指定收货人：______________

　　4、甲方在收到货后当面清点验收并向乙方提供签收单，验收以货物清单为准，如有型号、数量、质量等不合格，乙方负责立即无条件更换。甲方签收以后，乙方不再对已签收货物的数量、型号负责，也不对已签收后货物的外观损伤负责。

　　六、运输方式及运输费用的承担

　　1、运输以及费用均由乙方承担。

　　七、违约责任

　　1、如乙方迟交货物且未通知甲方，则延期第3天后应按未交货物总价的__________%/天向甲方支付违约金，违约金累计不超过合同总价的10%（特殊原因除外例如：恶劣天气，物流公司耽搁等）。

　　2、如甲方不能按时付款，则延期第3天后，甲方应按照合同总价__________%/天向乙方支付违约金。

　　3、如果由于战争，火灾，水灾，台风，地震，等依法视为不可抗拒之因素而造成无法按时履行义务时，双方可以免除违约责任。

　　八、合同的生效及纠纷：

　　1、本合同一式二份，甲乙双方各持两份，合同正本及附件均加盖公章有效。

　　2、签字用章后即时生效。

　　3、本合同和相关附件都具有法律约束力，合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。本合同未尽事宜，双方另行订立补充协议。补充协议与本合同有冲突时，以补充协议为准。

　　4、如有合同纠纷双方协商不成时应向当地法院提出诉讼。

　　甲方（章）：_______

　　甲方代表签字：_______

　　_______年_______月_______日

　　乙方（章）：_______

　　乙方代表签字：_______

　　_______年_______月_______日

设备安装采购合同5

　　发包方（甲方）：________________

　　代表人：________________

　　承包方（乙方）：________________

　　负责人：________________

　　鉴于甲方是_____________项目的发包人，决定将本项目的制冷设备工程安装交由乙方承包，现就相关事宜达成如下协议：

　　一、甲方为乙方提供的制冷设备及材料及安装报酬如下：

　　冷库共______间，制冷设备共______套，总价款为__________元。

　　二、交付安装期限

　　自_______年______月______日开始，_______年______月______日竣工交付。

　　三、保修

　　乙方对制冷设备实行保险______年，由于甲方违规操作造成的损失由甲方承担；保修期间从安装调试合格、试运行之日起开始计算。

　　四、验收

　　安装完毕，乙方应在竣工日起______日内通知甲方验收；甲方应在收到验收通知日起______日内组织验收，验收合格后，乙方提供给甲方必要的技术说明、操作方法说明使用注意事项等有关资料。验收不合格的，乙方应无偿返工，直至达到约定标准。

　　五、结算方式及期限

　　1、工程量按照实际施工计算。

　　2、在合同签订后_______日，付预付款_______元；制冷设备运到安装地时，甲方付给乙方_______元；安装调试完毕，运行正常，付给乙方_______元；剩余_______元，作为质保金在保修期届满时无息支付给乙方。

　　六、乙方收到预付款时，及时将款汇给厂家订购设备，设备采用铁路运输（包括公路联运），收到提货通知时，应及时验货付设备款单，及时去提货，运到安装现场甲方不能按合同付款时，乙方不予卸货并可拉走设备。

　　七、甲方提供符合国家规定的三相电源（必须有零线），由于供电的原因导致延误工期，竣工日期顺延。

　　八、由于不可抗力造成损失，乙方不承担责任。

　　九、合同履行过程中，任何一方解除合同均应书面通知对方，给对方造成的任何经济损失，由责任方赔偿。

　　十、违约责任

　　由于工程款未按时到位，甲方如不能按期付款，影响工期，甲方拖延乙方的结算款按每天______%付给乙方违约金；由于乙方原因，不能按期完工，给甲方造成的损失，由乙方承担赔偿责任。

　　十一、附则

　　1、甲方未付清工程总价款时，设备所有权归乙方。

　　2、本合同一式______份，甲乙双方各执______份。

　　3、本合同自双方签字盖章后生效。

　　4、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成，均可向工程所在地人民法院起诉。

　　甲方：（签字）_________________

　　乙方：（签字）_________________

　　联系电话：_________________

　　_________年_____月_____日

设备安装采购合同6

　　合同编号：

　　签订日期：年月日

　　电梯设备采购合同

　　买受人：（以下简称甲方）出售人：（以下简称乙方）

　　第一条根据《中华人民共和国合同法》和国务院《特种设备安全监察条例》以及有关电梯制造、安装、维修保养等相关规定，甲乙双方经协商一致签订本合同。

　　第二条合同价款

　　本合同总价款为

　　电梯名称、型号和价款（本合同文本内出现的所有货币金额，如未加另行指明，

　　设备规格、型号等技术数据详见本合同【附件1】：电梯技术规格表。

　　第三条工期

　　电梯设备到施工现场日期为年月最多不超过三批。）

　　第四条质量标准：合格第五条付款方式

　　1、合同签订后7天内支付全部合同款的5%作为定金，要求的设备到场日期60天前支付合同款15%的排产金，并将付款凭证盖章传真或寄送至乙方的法人委托人，并

　　注明付款单位名称、合同编号；同时乙方开出同等金额有效期为6个月的银行履约保函给甲方，设备经当地负责特种设备安全监督的部门验收合格后保函自行失效。

　　2、发货前5天支付合同款70%作为提货款，同时乙方开出同等金额有效期为6个月的银行履约保函给甲方，设备经当地负责特种设备安全监督部门验收合格后保函自行失效。

　　3、电梯货到工地验收合格后支付合同全部尾款，同时乙方提供合同总价5%质保金保函，保质期满，结清甲方代付维修款后保函失效。

　　4、甲方按照本合同约定向乙方支付每批电梯设备款前，乙方应给甲方提供全额的增值税发票。

　　5、甲方有权根据实际需要要求乙方分批制造和发运，但最多不得超过三批。除定金外，甲方根据每一批次实际数量和金额向乙方支付电梯设备款。

　　6、如果收款方名称与乙方名称不一致，甲方有权决定不支付合同款。由此而引起的任何延误或问题，甲方不承担任何责任。

　　第六条交付与验收 1、交付的时间和地点： (1)预定交付时间： (2)交付地点： 2、验收

　　(1)甲方在乙方交付前，负责提供合适的电梯设备存放场地。

　　(2)甲方、乙方、安装单位和监理单位等根据发运资料对运抵的所有设备包装完整性及装箱数量进行清点，各方签字确认后即表示交货验收完成。但此验收并不能免除任何乙方对交货产品存在设计、制造、使用性能方面缺陷和不合格的责任、违约责任及对甲方造成损失的赔偿责任。安装过程中，乙方负责编写开箱记录，发现有缺失、损坏的主机和零备件，由乙方负责及时补齐，保证安装进度。

　　(3)乙方送货时，须提供质量保证书和检验合格证等相关资料，否则，甲方有权拒收。

　　(4)货物采购及工程安装验收合格并不免除乙方对所供应设备的质量保证责任。第七条合同设备运输

　　1、乙方负责合同约定采购的设备运输至指定地点，全部设备的运输费、运输保险费、装卸费、二次搬运及货物保管费等费用已计入合同总价内。

　　2、乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装。若由于包装不妥引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

　　3、乙方在送货过程中对可能引起的路桥加固、损毁后修复、人员伤亡等承担一切责任。运输车辆改装时增加的费用由乙方自行承担。

　　4、乙方在送货过程中因公安、交警、城管等执法部门规定白天不准行车或晚上城市主干道不准行车而带来的不便由乙方自行协调，乙方不能要求追加任何费用，更不能据此延误工期。

　　5、乙方在设备装卸、运输过程中因违反法律、法规而遭受的行政处罚或造成任何的人身伤害、财产损失与甲方无关，由乙方负责处理并负法律责任，乙方承担货物在交付给甲方前发生的一切毁损、灭失的风险。

　　第八条产品质量保证

　　1、双方确认：本合同所指的全部电梯制造商为：

　　电梯生产厂家根据GB/T21739-20xx《家用电梯制造与安装规范》进行制造与安装。 2、乙方承诺提供的电梯产品是全新的、未曾使用的，符合国家相关标准和强制性要求的，经质检合格，允许销售使用的产品。乙方对其所提供的电梯及其安装后的设备质量承担全部责任。买卖双方在签署本合同同时对设备相关技术文件进行盖章确认，买方应保证提供的技术文件中记载的数据与安装现场实际尺寸、数据一致。

　　3、根据国务院令（20xx）第373号文件规定，电梯的安装、改造、维修，必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的依照本条例取得许可的单位进行。电梯制造单位对电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责。

　　第九条技术文件和要求

　　1、每台电梯应具备整套随机技术文件并经妥善包装随电梯设备一同发运，若有任何文件遗失，乙方须在15天内将这些资料免费邮寄给甲方，包括但不限于以下内容：

　　(1)电梯土建总体布置图 (2)电气安装图

　　(3)电气设备及系统原理图 (4)电气设备及系统安装线路图 (5)安装调试手册 (6)说明书及操作手册 (7)维修手册

　　(8)制造、安装标准和技术规范

　　(9)零部件清单和易损件清单；提供特殊件及配套件的清单、技术参数及生产名录 (10)产品合格证和生产许可证 (11)制造商的资质证明

　　(12)安装委托书和安装单位的资质证明

　　2、交货时乙方须向甲方提供全套技术资料和文件，至少应包括以下内容： (1)设备装箱清单 (2)质检合格证明 (3)检测报告 (4)中文标注 (5)安装中文说明书 (6)使用维修保养中文说明书 3、电梯技术规格表见【附件1】。第十条保修义务

　　1、本合同为二年的质量保证期，保证期内免费维修保养。

　　2、电梯保证期自本合同约定的电梯经验收合格、获得验收合格备案证书及准用证书，移交给甲方投入运行之日起24个月（起始日按照电梯移交批次计算）。在电梯保证期内，乙方将对由于使用不当或人为损坏之外的原因引起的任何损坏部件，负责免费维修、更换。经乙方免费维修、更换以后还是不能符合质量标准以及安全运行需要的，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此受到的相关经济损失。

　　3、乙方有责任承担在电梯使用区域设立常驻维修机构，对电梯进行定期维护和即时修理，维护保养每月不少于2次。

　　4、保证期内，乙方应在甲方发出报修通知后 60 分钟内安排专业维修人员到达事故现场处理使用障碍。（维修人员：联系电话：）24小时提供服务，节假日不休。在保证期内，若乙方未能在甲方要求的合理时间内完成对产品的维修工作，则甲方有权委托第三方对该产品进行维修，并由乙方负责支付因此而产生的所有费用并加倍赔偿甲方的损失。甲方有权直接从尚未支付给乙方的款项中扣除上述费用和损失赔偿费而不需要乙方确认，若不足以抵扣的，甲方有权向乙方追偿。

　　5、电梯保证期满5年内，乙方保证仍对所供电梯持续提供维修必需的备品、备件，甲方按乙方合同中所提供的易损件零部件、控制系统和主要元器件清单及详细分项报

设备安装采购合同7

　　发包方（以下简称甲方）：_____________

　　承包方（以下简称乙方）：_____________

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合中标条件，经双方协商，现就舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程特签订本合同，以资共同遵守：

　　一、工程名称：舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程

　　二、承包范围：

　　施工图纸中所包含的所有消防系统设备；

　　以上消防系统设备的安装、售后服务，整体消防系统（含消防水系统）的'安装调试开通并经消防监督部门验收认可。本次招标包含所有消防系统成套装置，其产品品牌在提供时应经甲方考察认可。

　　三、承包方式：按中标价

　　四、质量等级：合格并配合主体争创优良工程。

　　五、工程工期：自甲方或监理出具的开工令之日起计到系统调试结束之日为该工程工期。总工期60个工作日。

　　六、合同价款：（人民币）_____________________

　　七、工程款支付：乙方接到甲方入场通知后三天内组织施工人员进场。

　　施工过程中按施工进度拨款，付至合同总价的80%；安装调试并经消防监督部门验收合格后付至总价的15%；剩余合同总价5%的工程款，质保期满后一个月内结清。

　　八、工程质量：

　　1．工程质量要求达到合格标准，并配合主体工程创优质工程。

　　2．乙方必须严格按照施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范进行施工并接受甲方、监理、总包单位的监督。

　　3．乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　（1）由乙方提供的设备材料均应有合格证、消防准用证、产品质量性能检测证明，报甲方审批后方可用于工程；

　　（2）隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序；

　　（3）工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　九、工程验收

　　（一）全部设备由乙方进行安装调试，并按有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用，一切费用均由乙方承担。

　　（二）工程竣工后乙方应向消防监督部门及甲方提交如下技术资料：

　　1．设备合格证

　　2．系统工程竣工图

　　3．按舞钢市消防监督部门的规定提交全部资料

　　4．竣工报告及竣工通知书

　　（三）竣工验收资料由乙方编整后，转由总承包单位一并汇总备案。

　　十、质保期

　　质保期为一年（以投标文件承诺的为准），自验收合格签字之日起开始计算十二个月连续运转正常良好。（验收以当地消防监督部门验收为准）在此期间，凡因设备质量及安装质量问题，由乙方免费进行保修。如属乙方原因延迟验收，则质保期计算为验收后的十八个月。

　　十一、售后服务措施

　　（一）人员培训：乙方应免费对甲方操作使用人员进行培训；

　　（二）培训内容为：

　　1．报警和灭火的基本原理；

　　2．设备的操作使用和维护；

　　3．紧急情况的处理程序和补救措施。

　　（三）服务措施：

　　1．在保修期内，乙方每月应定时进行巡检，并查看值班人员记录，发现隐患及时消除。

　　2．乙方应实行24小时值班制度，当甲方值班人员发现问题通知乙方后，乙方人员应在2小时内赶到甲方进行处理，并做好处理记录。

　　十二、双方责任：

　　（一）乙方责任：

　　1．工程质量达不到合同规定的要求，应无条件返修并承担由此造成的一切费用。

　　2．工程不能按合同规定的工期交付使用的，乙方应赔偿甲方逾期违约金，每延期一天按总造价每日万分之三计算。

　　3．乙方应严格按照国家消防标准组织施工，确保工程质量合格、并配合主体争创优良工程。

　　4．乙方应做到安全文明施工，保证安全施工并接受监理人员的监督。因施工措施不当引起的各类安全事故的全部责任和费用由承包人承担。

　　5．施工期间乙方应遵守甲方所制定的有关规章制度，服从甲方监理人员的指挥。

　　6．工程完工后，乙方应及时组织整理施工图纸和消防验收资料，并按照有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用。如不能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。

　　7．工程完工后，乙方能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。

　　（二）甲方责任：

　　1．未能按照合同的规定履行自己应负的责任，竣工工期相应顺延。

　　2．工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，甲方承担责任。

　　3．乙方竣工通知书送达十日内无正当理由不进行验收的，赔偿乙方逾期违约金，每延期一天按付款金额每日万分之三计算。

　　4．不按合同规定拨付工程款，每延期一天按付款金额每日万分之三偿付乙方赔偿金。

　　5．施工期间甲方应提供现场监理指导，并协助乙方及时解决和处理施工中遇到的问题。

　　6．甲方应向乙方提供施工所需的水、电、材料堆放场地，乙方施工所用的水、电费用由乙方负责支付。

　　十三、纠纷解决办法

　　执行本合同发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成，由工程所在地仲裁委员会仲裁或向合同签订地人民法院起诉。

　　十四、合同解释顺序：

　　（一）本合同文件

　　（二）招标文件及其答疑补充文件

　　（三）投标文件及乙方在评标中的询标承诺

　　十五、其它条款：

　　1．未经甲方许可，乙方擅自将工程或工程的一部分转包给其他单位，因此造成的各类责任、损失和工期延误由乙方自负。

　　2．本合同双方签字后生效，并具有法律效力，任何一方违反本合同条款均按《合同法》和国家相关法律法规承担经济责任。

　　3．合同执行过程中，如一方需修改或终止本合同，必须征得对方同意，并酌情赔偿经济损失。合同执行过程中若发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，可通过人民法院调解。

　　4．本工程若有设计变更，按设计单位出具的变更通知进行签证并调整合同价款。

　　5．本合同正本贰份，副本陆份，具有同等法律效力，由甲、乙双方分别保存。

　　合同签订时间：________ 签订地点：________

　　发包方（章）：________ 承包方（章）：____

　　代表签字：____________ 代表签字：________

　　电话：________________ 电话:_____________

　　地址：________________ 地址：____________

　　开户银行：____________ 开户银行：________

　　银行账号：____________ 银行账号：________

设备安装采购合同8

　　甲方：

　　乙方：________有限公司

　　甲乙双方经友好协商，本着平等、互利、互惠的原则，就甲方网络硬件设备采购、安装、调试等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成，特签订本合同。

　　甲、乙双方共同认可并同意本合同及附件的各项内容。

　　一、合同金额：

　　本合同总额为（大写）人民币____ （￥ ____ 元）。

　　二、验收时间：

　　1、验收时间：合同签订起____日内，即__年__月__日之前；

　　2、验收内容：乙方按甲方要求安装并调试完毕：

　　（1）所有网络硬件设备正常运行；

　　（2）连通各个网络结点。

　　三、结算方式及期限

　　1、合同签订时：甲方应支付给乙方预付款人民币（大写）____元（￥ __ 元）整。

　　2、所有网络设备安装、调试、验收完成后甲方在三个工作日内支付给乙方剩余款项。

　　3、对于本合同约定范围之外的变化，可由双方另行协商，达成一致后可作为本合同的补充条款。

　　4、付款信息

　　公司名称：________有限公司

　　公司账号：__________

　　开户行：________支行

　　四、双方的责任和义务

　　甲方：

　　1、按照合同约定，按时支付相应费用，

　　2、乙方进行现场安装之前，甲方应将电力等配套设施安装到位。

　　3、严格按照双方事先约定，积极配合乙方工作，审查方案，完成协助事项并监督工程的实施进展。

　　4、按合同约定的内容进行工程验收。

　　乙方：

　　1、按照合同约定，在深入了解甲方的需求的情况下，负责整个网络设备的采购、安装、调试及进度安排。

　　2、严格按照合同约定，对甲方有关人员提供咨询等服务，并保证按期保质完成网络安装工程。

　　五、合同的变更与解除

　　1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

　　2、如发生不可抗力事件，本合同将自动解除。

　　3、若甲、乙双方存在纠纷，应友好协商，无法达成一致应由当地的人民法院裁决。

　　4、如有经双方协商并签字生效的合同补充条款与本合同具有同等法律效力。

　　5、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方代表签字之日起生效。

　　六、本合同附件

　　附件1：《设备及价格清单》

　　甲方盖章：乙方盖章：

　　经办人：经办人：

　　签定时间：__年__月__日签定时间：__年__月__日

设备安装采购合同9

　　采购方（以下简称甲方）：

　　签约代表：______________

　　地址：

　　供货方（以下简称乙方）

　　签约代表：______________

　　地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，经甲、乙双方协商，就甲方采购乙方医疗设备事宜，双方自愿达成如下协议。

　　第一条设备的名称、规格、单价、数量等详见明细表，明细表是本合同的一部分。

　　乙方应随货提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等。

　　第二条技术标准

　　在符合国家相关技术标准的基础上，甲、乙双方根据施工图纸和合同约定(见附件)进行技术验收；如根据样品进行验收，乙方所供医疗产品应与样品质量一致。甲方验收合格后，双方在《验收合格单》上签字确认。

　　第三条供货时间及地点

　　交付时间：乙方分两次向甲方交付设备。______年____月____日前，乙方向甲方交付；______年____月____日前，乙方向甲方交付项设备。

　　交付地点：

　　乙方送货并承担运费、保险费、税费等，货物交付甲方后转移所有权。

　　第四条验收标准及方式

　　甲、乙双方对设备进行开箱清点、检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在七日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

　　设备到货后，乙方应在接到甲方通知后_____内完成设备的安装调试。

　　第五条货款及支付方式

　　1．合同总价为人民币：

　　2．合同签订后三日内，甲方向乙方预付总货款15%计；首批设备交付甲方后，甲方向乙方支付总货款40%计；第二批设备交付甲方后，甲方向乙方支付总货款40%计；

　　3．设备安装调试验收合格、正常使用满一年后甲方向乙方支付总货款5%计

　　第六条售后服务及质量保证

　　1.甲方收到货物后应在三日内验收，乙方对货物实行三包（包修、包换、包退）。

　　2.乙方提供设备安装所需的拉手、螺栓等专用工具和辅助材料、易耗件，并免费提供以上备用材料_______套。

　　3.乙方自收到甲方电话、传真等维修要求后应当在24小时内进行维修；逾期甲方可自行组织维修，费用由乙方承担。

　　4.免费质保期为两年，自设备安装调试合格之日起算。在免费质保期内，乙方履行保修义务应免收材料和人工等一切费用；免费质保期满后，乙方履行保修义务只收取人工费。

　　5.设备运至甲方工地，乙方应指派技师三人对甲方操作人员安装、使用设备进行培训，直至甲方操作人员能熟练操作为止，乙方承担培训技师的薪资、差旅等全部费用。

　　第七条违约责任

　　1．甲方逾期支付货款满一个月后，每日按逾期未付金额的千分之一向乙方支付违约金。

　　2．非乙方供货质量问题，甲方中途不得退货，否则，甲方应按合同总额的百分之一向乙方支付违约金。

　　3.乙方逾期供货，每逾期一日，按合同总金额的千分之一向甲方支付违约金。

　　4.乙方逾期供货超过30日，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方所支付款项，并按合同总金额的百分之二十向甲方支付违约金。

　　5.乙方违反质量条款交付产品，乙方应在甲方书面通知七日内提供符合约定质量标准的产品，每逾期一日承担合同金额百分之一的违约金。

　　第八条不可抗力

　　甲、乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第九条争议解决方法

　　甲、乙双方因履行本合同发生争议时，应友好协商；如协商未果，由甲方住所地人民法院管辖。

　　第十条合同附件

　　合同附件是本合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。本合同附件包括：

　　配置清单、技术标准、设备技术说明

　　第十一条其它

　　本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字、盖章之日生效。

　　甲方（盖章）乙方（盖章）

　　法定代表人：法定代表人：

　　签约代表签约代表：

　　______年____月____日______年____月____日

设备安装采购合同10

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　一、经双方协议，合同货品清单如下：

　　二、合同说明：

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力，自签订日起生效。双方需共同遵守以下各条款：

　　1、质量要求及技术标准：以供方的产品性能及技术参数为准。

　　2、售后服务：本公司所销售产品自交货后15个月内享有免费保修服务（人为因素及不可抗力除外）；

　　3、凡因产品问题或客户需求改变的原因可10天内包退，30天内包换。人为因素及不可抗力除外；同时退换货必须保证产品外观的完整性，无任何破损，不影响再次销售，否则不予退换。

　　4、结算方式：甲方根据乙方提供银行帐号转帐，款到发货。

　　5、甲方自提或指定运输方式，费用由甲方承担。

　　甲方收货地址：_______

　　甲方收货人：_______

　　联系电话：_______。

　　6、邮寄发票，费用由甲方承担。

　　甲方收票地址：_______

　　甲方收票人：_______

　　联系电话：_______。

　　7、交货周期：原则上常规产品乙方于甲方款到日第二天开始计算，三个工作日内发货；如产品有特殊要求，乙方必须经过订单评审之后确认交期，合同签订日24小时内确认具体交货期。如有特殊情况（突发情况）甲乙双方友好协商解决。

　　8、违约条款：双方友好协商。

　　9、有效性：本合同传真及复印件等同原件，具有相同的法律效力。

　　甲方（盖章）_______

　　乙方（盖章）_______

　　_______年_______月_______日：

设备安装采购合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方友好协商，就甲方所开发__项目中设备采购和安装调试工程达成协议如下：

　　1、合同概况：

　　1.1合同内容：

　　1.2合同总价款：人民币

　　2、供货：供货内容：详见设备明细表

　　3、施工工期开工日期：甲方项目具备施工条件当日。

　　合同工期总日历天数天。

　　因不具备施工条件、设计变更、增项或甲方原因,工期可顺延。

　　4、交货地点施工现场或甲方指定地点。

　　5、甲方的责任和义务

　　5.1乙方的设备到货后，甲方应当为乙方提供一个仓库，用以放置各项相关设备;

　　5.2设备由乙方保管;

　　5.3在乙方进行安装调试过程中，甲方提供系统所涉及的相关楼宇、地点的施工所需供电系统;

　　5.4甲方应当积极配合乙方调试;

　　5.5甲方在接到乙方安装调试完毕书面通知后三日内，组织有关人员对设备安装、调试工程进行验收，并签署安装、调试工程验收单。

　　甲方如拖延验收时间，在规定时间内不组织验收，视为验收合格，乙方有权要求付款;

　　5.6甲方按合同规定向乙方支付应付合同款;

　　6、乙方的责任和义务

　　6.1乙方负责合同中所有设备的采购;

　　6.2乙方负责在设备验收时提供相关产品合格证和产品检测报告;

　　6.3乙方负责设备运输中的运杂费和装卸费;

　　6.4乙方负担运输过程中设备的破损、丢失、变质的责任;

　　6.5乙方负责合同中所有设备的安装、调试;

　　6.6经甲方验收合格后，乙方随工程向甲方移交相关的技术资料;

　　6.7乙方有权按合同规定向甲方收取应收合同款;

　　6.8乙方按施工规范施工，如在施工过程中因乙方原因造成的人员伤害及财产损失由乙方承担全部责任;

　　6.9甲方向政府机关申办本项目手续时，乙方负责为甲方提供相关技术资料及我公司资质文件;如因产品质量、技术方案以及公司资质问题而造成甲方的损失则有乙方负责解决。

　　7、付款方式

　　7.1主要设备进场后，甲方支付合同总金额的。

　　7.2安装完毕验收合格后，甲方支付合同总金额的7.2所余合同金额的作为质量保证金，质保期满后，无质量问题，甲方一次性付清质保金;

　　8、合同变更本合同在双方协商同意的情况下可以变更，甲乙双方协商进行。

　　9、违约责任甲乙双方应认真履行合同，在履行合同过程中任何一方违反合同条款中的任何一款，违约方支付守约方合同总额的的违约金，并继续履行合同至合同终止。

　　10、质量保证

　　10.1乙方保证按合同规定的品种、规格、数量、参数提供全新优质的设备;

　　10.2本合同规定设备质量保证期为二年，在质保期内，乙方承担维修、维护责任，但因甲方人为因素损坏除外;

　　10.3质保期内经确定，因质量问题给甲方造成的损失，由乙方承担。

　　10.3质保期后，乙方提供售后服务，费用由甲方支付。

　　11、不可抗力、意外变故如果合同双方因不可抗力意外而被阻不能履行其职责，合同期的时间按照不可抗力变故的时间而顺延，或根据实际情况双方友好协商解决。

　　12、验收

　　12.1设备安装调试完成，由双方在完工后3日内验收完毕。

　　验收时，甲、乙双方共同参加;

　　12.2验收按行业相关标准执行。

　　13、解决合同纠纷方式如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决，协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　14、未尽事宜，双方协商，达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　15、本合同一式肆份，甲方两份，乙方两份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

设备安装采购合同12

　　合同编号：

　　甲方：签订时间：年月日乙方：签订地点：

　　依照《中华人民共和国合同法》，甲乙双方就本项目标的物采购事项签订本合同, 以兹信守：

　　第一条合同标的（下称：货物）及合同总价

　　注：合同总价已包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术、指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等等或成本、利润、税收等其他各项有关费用，以及货物进口的商检、关税和海关手续等费用，甲方无须向乙方另外支付本合同规定之外的任何费用。

　　第二条质量要求和技术标准

　　1、乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准，以及甲方询价文件和乙方报价文件中规定的质量要求和技术指标为约定标准；甲乙双方如遇对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在询价与报价文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准。

　　2、乙方提供的货物（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。 3、包装和运输：

　　（1）乙方应采取防潮、防雨、防冻、防锈等相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。乙方自行承担货物运输损失风险。

　　（2）包装箱及每一附件应由乙方注明货物名称、型号、件数、附件名，包装箱内应附有产品说明书和使用说明书。

　　4、技术标准：

　　第三条保修和售后服务

　　乙方根据下表向甲方提供货物的免费保修和保养服务：

　　1、保修期、保养期按甲方经对货物书面验收合格之日起计算。

　　2、在保修期、保养期内，如货物设备非因甲方的人为原因而出现质量问题，甲方有权向乙方提出质量异议，乙方应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用；乙方未按时修理或未按时退换，均视为延期交货。乙方保证在接到故障电话后小时内响应用户要求，小时内派员上门现场维护并在小时内排除故障修复使用，如在规定时间内不能修复解决，则提供相同功能档次的货物设备给甲方作为代替使用，确保货物设备的正常运作和使用。

　　3、如乙方违反保修约定的，每次支付违约金人民币 1000 元，如甲方聘请第三方维修的，承担甲方聘请第三方维修的费用，并赔偿甲方的损失。

　　第四条价款和支付方式

　　1、合同总价：￥元（人民币大写：）。

　　2、支付方式：

　　⑴、在本合同签订后7个工作日内，甲方向乙方预付合同总价的%款项：￥元（人民币大写：）

　　⑵、在乙方发货前，甲方收到乙方增值税发票和付款通知后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的%款项：￥元（人民币大写：）；

　　⑶、在货物经书面验收合格之日起，甲方收到乙方提供的全部余款增值税发票后的十五个工作日内向乙方支付合同总价的％款项：￥元（人民币大写：）；

　　⑷、合同总价剩余的％款项：￥元（人民币大写：）在质保

　　期满后甲方接到乙方通知的十五个工作日内，按照相关保修条款约定，向乙方支付。

　　第五条交货时间、地点和方式

　　1、交货时间：乙方应在本合同签订之日起的日内，免费将货物及其配件、随机工具送达甲方指定地点，并在交货日内安装调试完毕，并免费提供技术培训和咨询服务。

　　2、交货时，乙方应将货物的用户手册、保修手册等单证交付给甲方，其中：进口产品必须提供国家进出口商品检验部门的检验证明，国内产品还必须提供出厂合格证。

　　3、交货地点：甲方指定的地点。 4、交货方式：由乙方送货上门。

　　第六条安装、调试和验收

　　1、数量清点：在到货当日，由甲方对货物数量进行清点。该单据仅作为甲方对乙方送货数量的清点说明，不得作为甲方对货物质量的验收证明；货物以密封包装箱形式送达的，甲方只先行清点包装箱的数量；货物安装时，双方共同开箱验收。。

　　2、产品到甲方工厂后，由乙方负责安装，并进行设备调试。乙方接到甲方人员通知后，乙方工作人员应当在48小时内进行到甲方工厂现场进行安装。乙方应当在到达现场后天内完成设备安装，并且设备应当调试完毕，可以进行正常的生产。

　　3 、在安装、调试前2日，乙方技术服务人员应当向甲方工程技术人员做设备技术交底，乙方应当提供设备技术参数、说明书、资料、图纸，讲解和示范及将要进行的程序和方法。

　　4、乙方技术服务人员安装、调试过程中，对重要工序，乙方技术服务人员应当明确告知甲方工程技术人员，并且甲方工程技术人员要对施工情况进行书面确认，否则甲方工程技术人员有权要求乙方技术服务人员停止安装、调试，乙方应当主动停止设备的安装、调试工序。经甲方书面确认的工序如因乙方技术服务人员指导错误而发生的问题，乙方应当承担赔偿责任。

　　5、为使甲方相关操作人员对设备能进行正常操作、维护、保养,乙方应当免费对甲方相关操作提供相应的技术培训,并免费提供培训资料,培训应当与工程进度相一致。培训完成后，甲方的操作人员应具备能独立操作、维护、保养设备的能力。

　　6、乙方派出员工必须具有相关的资质，并且严格安装相关规定操作施工，如乙方员工发生事故的，由乙方自行承担，与甲方无关。

　　7、质量验收：在乙方完成设备安装调试完毕后个工作日内，按照本合同第二条的约定，甲方组织质量验收，双方签署书面验收单。

　　第七条违约责任

　　1 、甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期付款部分的万分之五/日计算，向乙方支付违约金。 2 、乙方逾期交付货物或逾期完成调试的，每逾期一日，按合同总价的万分之五/日计算，向甲方支付违约金；乙方仍需履行合同向甲方交付货物或调试义务；如乙方逾期 15天仍未交货或调试后验收不合格的，甲方有权解除合同，乙方应及时退还甲方全部已付款项，并按合同总价的20％计算，向甲方支付违约金。

　　3、乙方交付货物或部件的品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，甲方有权向乙方提出更换货物及索赔，乙方应在甲方提出之日起 7 天内免费更换货物，未按时更换的，视作乙方逾期交货，按本条前述第2款处理。

　　如经更换，货物质量仍不符合本合同约定的，甲方有权解除合同，乙方应及时退还甲方全部已付款项，并按合同总价的20％计算，向甲方支付违约金。

　　4、乙方保证本合同项下货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应按合同总价的20％向甲方支付的违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

　　5、乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应赔偿甲方的损失。

　　第八条不可抗力

　　任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力发生后 7天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得不可抗力发生地市级以上政府相关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

　　第九条合同的变更、中止、终止

　　甲乙双方均不得擅自变更、中止或者终止本合同。

　　如继续履行本合同将损害国家利益和社会公共利益的，双方应变更、中止或者终止合同。双方不能就此协商一致的，按本合同第十条处理。

　　第十条其它

　　（一）本合同适用法律为中华人民共和国法律、法规。在本合同履行过程中发生争议的，由双方协商解决；协商不成时，由上海仲裁委员会作出仲裁，并适用其仲裁规则。

　　（二）附件、询价单、报价单是合同的组成部分，与合同具有同等的法律效力；有关本合同条款的修改、补充和变更，均应以书面形式进行，经双方签字、盖章后生效。

　　（三）本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式4份，甲方执2份、乙方执2份。

　　甲方：

　　乙方：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：委托代理人：电话：

　　邮政编码：开户银行：账号：签约时间：200年月

　　附件：询价单、报价单

　　委托代理人：电话：

　　邮政编码：

　　开户银行：

　　账号：

　　签约时间：200x 年月日

设备安装采购合同13

　　甲方：签订时间：年月日乙方：签订地点：

　　依照《中华人民共和国合同法》，甲乙双方就本项目标的物采购事项签订本合同, 以兹信守：

　　第一条合同标的（下称：货物）及合同总价

　　第二条质量要求和技术标准

　　2、乙方提供的货物（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。 3、包装和运输：

　　（2）包装箱及每一附件应由乙方注明货物名称、型号、件数、附件名，包装箱内应附有产品说明书和使用说明书。

　　4、技术标准：

　　第三条保修和售后服务

　　乙方根据下表向甲方提供货物的免费保修和保养服务：

　　1、保修期、保养期按甲方经对货物书面验收合格之日起计算。

　　3、如乙方违反保修约定的，每次支付违约金人民币 1000 元，如甲方聘请第三方维修的，承担甲方聘请第三方维修的费用，并赔偿甲方的损失。

　　第四条价款和支付方式

　　1、合同总价：￥元（人民币大写：）。

　　2、支付方式：

　　⑴、在本合同签订后7个工作日内，甲方向乙方预付合同总价的%款项：￥元（人民币大写：）

　　⑵、在乙方发货前，甲方收到乙方增值税发票和付款通知后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的%款项：￥元（人民币大写：）；

　　⑷、合同总价剩余的％款项：￥元（人民币大写：）在质保

　　期满后甲方接到乙方通知的十五个工作日内，按照相关保修条款约定，向乙方支付。

　　第五条交货时间、地点和方式

　　3、交货地点：甲方指定的地点。

　　4、交货方式：由乙方送货上门。

　　第六条安装、调试和验收

　　6、乙方派出员工必须具有相关的资质，并且严格安装相关规定操作施工，如乙方员工发生事故的，由乙方自行承担，与甲方无关。

　　7、质量验收：在乙方完成设备安装调试完毕后个工作日内，按照本合同第二条的约定，甲方组织质量验收，双方签署书面验收单。

　　第七条违约责任

　　如经更换，货物质量仍不符合本合同约定的，甲方有权解除合同，乙方应及时退还甲方全部已付款项，并按合同总价的20％计算，向甲方支付违约金。

　　5、乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应赔偿甲方的损失。

　　第八条不可抗力

　　第九条合同的变更、中止、终止

　　甲乙双方均不得擅自变更、中止或者终止本合同。

　　如继续履行本合同将损害国家利益和社会公共利益的，双方应变更、中止或者终止合同。双方不能就此协商一致的，按本合同第十条处理。

　　第十条其它

　　（三）本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式4份，甲方执2份、乙方执2份。

　　甲方：

　　乙方：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：委托代理人：电话：

　　邮政编码：开户银行：账号：签约时间：200年月

　　附件：询价单、报价单

　　委托代理人：电话：

　　邮政编码：

　　开户银行：

　　账号：

　　签约时间：年月日

设备安装采购合同14

　　电梯设备订货安装调试合同书

　　项目名称：

　　日期： 2013年09月05日

　　电梯设备采购及安装合同

　　合同号：

　　甲方(采购人)：公司签定地点：乙方（供应商）：电梯有限公司

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商一致，签订本合同并遵照执行：一、设备型号、数量及价格

　　电梯安装服务有限公司

　　二、设备价付款方式及收款帐户

　　2.1 在本合同签订之日起5个工作日内，甲方应向乙方支付本合同设备总价的20%（第一期

　　款），计人民币（大写）：作为合同定金，直接付至本合同乙方指定帐户。若合同履行，则定金抵作本合同的货款。

　　2.2 甲方应在本合同交货期20个工作日前将本合同设备总价的80%（第二期款），计人民币

　　（大写）：直接付至本合同乙方指定帐户，乙方收到该款后按期予以发货。

　　收款帐户：公司全称：

　　开户银行：银行帐号：

　　安装价付款方式及收款帐户

　　2.3甲方应在安装进场前5个工作日内将安装合同总金额的50%，即人民币（大写）：整（￥直

　　接汇入本合同乙方指定帐户，乙方收到该款项后作好进场安装工作的计划，否则安装工作另

　　行安排。

　　2.4在电（扶）梯设备安装完毕、调试验收合格后取得电梯使用证之日起7个工作日内，甲方应将

　　安装合同总金额50%，即人民币（大写）：直接汇入本合同乙方指定帐户。

　　收款帐户：

　　公司全称：电梯安装服务有限公司开户银行：中国银行帐号： 368 982

　　2.5所有款项必须直接汇入本合同乙方指定帐户，甲方不得付给未经乙方书面同意的任何第三方，否则视为甲方未履行付款义务。

　　三、交货和收货

　　3.1 交货期：按标书要求

　　3.2 交货方式: 运输及费用结算方式

　　运输方式：公路运输由乙方单位负责委托承运单位运输，运费含在合同中。接货地址：甲方指定地点联系人： 1

　　四、收货查验

　　4.1 甲方在收到货物当日应根据货单清点箱数，查验缺损情况，并在运输单据上签署到货意

　　见。若由于甲方原因不能按时清点货物和查验缺损情况的，则以电（扶）梯设备到货之日起第3天视为乙方已向甲方交付了符合合同约定的电(扶)梯设备。

　　4.2 甲方收货后安装进场前应妥善保管电梯部件。正常安装期间的保管责任由乙方负责。 4.3 开箱查验：

　　甲方应会同乙方人员根据装箱清单、产品合格证书和随机文件技术规定的数量和质量标

　　准验收（产品合格证书是认定原产地的最终依据），如发现缺损件，经乙方核对无误后补齐缺损件。甲方逾期提出异议或自行开箱的，视为所交产品质量和数量符合合同规定。

　　五、产品质量保证

　　5.1 乙方电梯根据“GB/T-21739 2008”家用电梯制造与安装安全规范进行制造与安装。 5.2 乙方须按本合同规定的电（扶）梯设备规格型号向甲方提供全新的电（扶）梯设备。

　　六、电（扶）梯设备安装施工期限

　　6.1 本合同预计施工周期为

　　6.2 当电（扶）梯设备到达安装地点，甲、乙双方联合检查并确定土建和工地状况，具备安装

　　条件后，由甲、乙双方协商并书面约定一个安装工期（包括开工、完工日期），以便相互配合，如期完工。

　　七、电梯安装相关的工作责任和费用

　　7.1甲方责任和费用

　　7.1.1在开工前30天，书面通知乙方进行安装前勘查并配合乙方勘查工作。

　　7.1.2如电梯进场安装后，因甲方原因发生停工，则停工期间的保管责任由甲方承担。 7.1.3 甲方在安装施工现场提供足够面积的，有防盗措施和风雨保护措施要求的工具室，以及工具室的照明电源。

　　7.1.4 甲方负责提供符合经甲乙双方确认的土建图纸和标准的电梯井道，负责井道的土建工程，包括按钮箱孔、厅外指层灯箱孔，厅外报站钟孔的预留，机房至值班室对讲线路预埋；牛腿、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注，并通知乙方及时约定检查日期，检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定好的时间内完成。

　　7.1.5 提供符合乙方土建布置图规定的机房、井道、底坑，提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。

　　7.1.6 机房内每台电梯设备上方至少有一个吊钩或起重梁（应有清楚的承载标示），其承载力和位置应符合布置图的要求；并提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源（三相五线制），在安装开工前，电源应提供到电梯机房电源箱附件。若有错位应及时修改。

　　7.1.7负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作并负责支付相关的费用。 7.1.8 负责安装完工后土建部分的回填和装修工作。

　　7.1.9 负责提供电梯设备吊装场地和吊装点。在安装地点的首层或货车到达层内，有电梯保管场地，该场地应设置在能确保电梯导轨（5米长）搬去侯梯厅通路的地方；提供安装期间工具间及仓储间。

　　7.1.10 负责安装施工期间所需的水泥、沙石与水、电消耗。

　　7.1.11 负责对讲至消控中心或值班室线的费用和轿厢内电话机。

　　7.1.12 电梯底坑、井道、土建预留门洞、机房甲方按照乙方提供的井道土建布置图制作，若存在不符合安装要求的地方由甲方在货到前通知土建负责整改至符合安装要求（或购买材料制作，材料费和人工费由甲方负责），该整改费用由甲方负责。

　　7.1.13电梯井道为钢结构，甲方需提供验收所需的钢结构设计、施工、监理等相关资质资料。因甲方结构现场问题不能验收的，相关责任甲方负责。

　　7.2 乙方责任和费用

　　7.2.1 在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。

　　7.2.2 在设备到货后，会同甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。

　　7.2.3 在正常安装期间，负责保管库房内尚未安装的设备及部件。 7.2.4 按照国家电梯安装规范及质量标准完成设备的安装和调试工作。

　　7.2.5 遵守施工现场的有关规章制度。

　　7.2.6 参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。

　　7.2.7 负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险，施工过程中的安全责任由乙方负责。

　　7.2.8负责由于安装质量问题造成的整改和费用。

　　7.2.9电梯在安装时的设备吊装和脚手架搭拆费用由乙方负责。 7.2.10负责签订电梯安装监检合同并支付监检费用。

　　八、质量保证：

　　8.1保修期：乙方向甲方提供为期24个月的免费保修服务。

　　8.2在免费保修期间，乙方免费每月二次维保及提供正常消耗磨损的电梯零部件和油脂（不包括照明灯具），因非乙方原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿的服务。

　　8.3如甲方违约，自行安排乙方以外的其他单位进行电梯安装、调试，乙方将不承担任何质量和安全责任，以及免费保修的责任及费用。

　　8.4监于电梯设备所涉及的技术条件比较复杂，为确保运行质量，电梯设备交付使用后，应由乙方进行维修保养，并由双方于保修期满日前15天签订《电梯设备保养合同》，乙方将提供完善的有偿保养服务，并在保养期内提供优惠价格的配件。

　　九、价格调整

　　如果因为甲方原因造成实际安装日期距电梯到货日期超过6个月，或由于甲方的原因造成安装停工期超过3个月，则乙方有权提出安装价格上调要求，并另行签署补充协议。

　　十、司法管辖

　　任何由本合同引起的争议和纠纷，应首先友好协商解决。协商不成可向原告所在地的人民法院提起诉讼。

　　十一、不可抗力

　　指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、水灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降到最小，但该事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。